СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 сентября 2018 г. по делу № А81-6622/2018

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО (АС Ямало-Ненецкого АО) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

12/2018-46704(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-6622/2018
г. Салехард
26 сентября 2018 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Инженерно-Строительная Компания "Промсервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 10 473 493 рублей 80 копеек,

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 19.09.2018 № Д-218, ФИО3, представитель по доверенности от 06.09.2018 № Д-204 ФИО4, представитель по доверенности от 19.09.2018 № Д-216; от ответчика – представитель не явился,

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Инженерно- Строительная Компания "Промсервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 03.10.2014, адрес: 629803 АО Ямало-Ненецкий, <...>) в пользу акционерного общества «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 16.08.2002, адрес: 629807, АО Ямало-Ненецкий, <...>) 10 473 493 рубля 80 копеек неустойки за нарушение срока выполнения работ и 75 367 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Всего взыскать – 10 548 860 рублей 80 копеек.

2. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья С.В. Соколов