Резолютивная часть решения от 23 июня 2021 г. по делу № А59-1947/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-1947/2021
г. Южно-Сахалинск
23 июня 2021 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес регистрации: 693005, <...>)

к муниципальному казенному учреждению городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***> ИНН <***>, адрес: 693000, <...>)

о взыскании задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту,

встречному исковому заявлению

муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»

к обществу с ограниченной ответственностью «Армсахстрой»

о взыскании неустойки и штрафа по муниципальному контракту,

при участии: от истца: Голуб Ж.Н. по доверенности от 16.03.2021; от ответчика: Матвиец А.Х. по доверенности № 02/21 от 11.01.2021.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» задолженность за выполненные работы в размере 3 655 966 рублей 40 копеек, возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 41 280, всего взыскать 3 697 246 рублей 40 копеек.

Исковые требования муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» неустойку в размере 47 161 рубль 85 копеек, штраф по контракту в размере 10 000 рублей, всего взыскать 57 161 рубль 85 копеек.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований.

Взыскать с муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» 3 640 084 (три миллиона шестьсот сорок тысяч восемьдесят четыре) рубля 55 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 286 (две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 28 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников