Резолютивная часть решения от 26 апреля 2023 г. по делу № А15-7717/2022

Арбитражный суд Республики Дагестан (АС Республики Дагестан) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А15-7717/2022
26 апреля 2023 года
г.Махачкала



Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «ПОН» (ИНН <***>)

к ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (ИНН <***>)

о взыскании неустойки в размере 37071,27 руб. за период с 01.11.2022 по 24.11.2022 в связи с просрочкой исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом от 28.10.2021 № 0103200008421002266,

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»

(ИНН <***>) в пользу ООО «ПОН» (ИНН <***>) 16913,77 руб. пени за период с 16.11.2022 по 24.11.2022 и 912,50 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части искового заявления отказать.

Возвратить ООО «ПОН» (ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины в сумме 450 руб. по чеку от 18.02.2023.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Ессентуки Ставропольского края) в месячный срок со дня его принятия в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Х.В. Оруджев Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.04.2023 9:26:00

Кому выдана Оруджев Ханахмед Владимирович



Суд:

АС Республики Дагестан (подробнее)

Истцы:

ООО "ПОН" (подробнее)

Ответчики:

Государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" (подробнее)

Судьи дела:

Оруджев Х.В. (судья) (подробнее)