СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 ноября 2020 г. по делу № А59-259/2020

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

13_1044889

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28,

http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru

факс 460-952 тел. 460-945

Именем Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А59-259/2020
г. Южно-Сахалинск
19 ноября 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой

Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного

заседания Че С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-259/2020 по исковому заявлению, уточненному в порядке статьи 49 АПК РФ,

муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский центр по сейсмостойкому строительству» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по муниципальным контрактам № 6, № 7, № 8, № 9, № 13 от 26.04.2019 в сумме 20 779,20 рублей

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- областное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» (ОАУ «УГЭ Сахалинской области» ОГРН 1076501000872, ИНН 6501178116);

- общество с ограниченной ответственностью «Сахгеокадастр» (ООО «СГК», ОГРН <***>, ИНН <***>),

руководствуясь статьями 167-171, 176, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский центр по сейсмостойкому строительству» в пользу муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» неустойку за неисполнение обязательств по муниципальным контрактам № 6, № 7, № 8, № 9, № 13 от 26.04.2019 в общей сумме 13 586 рублей 40 копеек.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский центр по сейсмостойкому строительству» в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение искового заявления в сумме 370 рублей 44 копейки.

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Т.С. Горбачева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:24:36

Кому выдана Горбачева Татьяна Сергеевна