Резолютивная часть решения от 24 января 2018 г. по делу № А55-903/2017

24/2018-13675(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации (резолютивная часть)

Дело № А55-903/2017
24 января 2018 года
г.Самара


Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации городского округа Тольятти к Открытому акционерному обществу "Дорожное ремонтно-строительное управление" о взыскании 1 759 765,00 руб. и по встречному иску

Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" к Администрации городского округа Тольятти

о взыскании 183 546 590,50 руб.

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

2) Общество с ограниченной ответственностью «АСФ-ДорСтрой»; 3) Общество с ограниченной ответственностью "АРАКС";

4) Общество с ограниченной ответственностью "АБУЛ"; 5) Общество с ограниченной ответственностью "Ал-Строй";

6) Общество с ограниченной ответственностью "ГорДорСтрой"; 7) Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтрой"; 8) Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "НАРОНА";

9) Общество с ограниченной ответственностью «Трансдорстрой» при участии в заседании представителей:

от истца - ФИО2, доверенность от 22.12.2017, ФИО3, доверенность от 29.12.2017 от ответчика – ФИО4, доверенность от 01.01.2018; ФИО5, доверенность от 29.12.2017, от третьих лиц: 2) ФИО6, доверенность от 22.03.2017; ФИО7, доверенность от 22.03.2017 3) директор ФИО8, паспорт 4) - ФИО9, доверенность от 26.01.2017; 7) - ФИО10, доверенность от 12.05.2017 9) ФИО11, доверенность от 01.08.2017 от третьих лиц (1, 5, 6, 8) - не явились, извещены

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" в пользу Администрации городского округа Тольятти 1 759 765,00 рублей неустойки.

Встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области в лице Администрации городского округа Тольятти за счет казны Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области в пользу Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" 183 546 590,50 рублей, в том числе 164 975 300,04 рублей основного долга, 18 571 290,46 рублей неустойки.

Взыскать с Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области в лице Администрации городского округа Тольятти за счет казны Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области в пользу Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" 200 000,00 рублей расходов по уплате госпошлины.

Путем зачета первоначальных исковых требований встречными:

Взыскать с Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области в лице Администрации городского округа Тольятти за счет казны Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области в пользу Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" 181 786 825,50 рублей, в том числе 164 975 300,04 рублей основного долга, 16 811 525,46 рубля неустойки, а также 200 000,00 рублей судебных расходов.

Взыскать с Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области в лице Администрации городского округа Тольятти за счет казны Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АСФ-Дорстрой" 790 600,00 рублей судебных расходов.

Взыскать с Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 30 598,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья Лукин А.Г.