СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 сентября 2022 г. по делу № А41-13708/2022

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

73_12814931

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-13708/22
05 сентября 2022 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "АЛГОРИТМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ИП ФИО2 (ИНН <***>) о взыскании неотработанного аванса по договору подряда,

при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 05.09.2022

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>) в пользу ООО "АЛГОРИТМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору № 20/07/21 от 20.07.2021 в размере 158 360 руб. за период с 01.10.2021 по 06.11.2021, неустойку по договору подряда № 24/06/21 от 25.06.2021 в размере 51 360 руб. за период с 26.10.2021 по 06.11.2021, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2409,24 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 руб., почтовые расходы на отправку претензии в размере 67,20 руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО "АЛГОРИТМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 2 709,31 руб. государственной пошлины по иску.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Судья О.С. Гузеева