Решение от 31 января 2017 г. по делу № А33-28827/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

31 января 2017 года

Дело № А33-28827/2016

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 25.01.2017.

В полном объёме решение изготовлено 31.01.2017.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Шишкиной И.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский федеральный университет" (ИНН 2463011853, ОГРН 1022402137460, г.Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью "Теплый край" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г.Красноярск)

о расторжении контракта,

о взыскании пени,

от истца: ФИО1, представителя на основании доверенности от 05.07.2016 №417, паспорт,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Ю. Цыганковой,

установил:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Теплый край" (далее – ответчик) о расторжении контракта № 46/2016-кт/А/эф от 12.05.2016 на поставку строительных материалов, о взыскании пени в размере 342 353 руб. 17 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 20.1.2016 возбуждено производство по делу, на 25.01.2017 назначено предварительное судебное заседание.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте предварительного судебного разбирательства для участия в предварительное судебное заседание не явился. Сведения о дате и месте слушания размещены в Картотеке арбитражных дел на сайте www.kad.arbitr.ru.

Протокольным определением от 25.01.2017 суд завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению настоящего дела в судебном заседании.

Ответчик отзыв на иск не представил.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

12.05.2016 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (заказчик) и победитель в проведении запроса котировок в электронной форме № 46-16/А/эф на поставку строительных материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 19.04.2016) общество с ограниченной ответственностью «Теплый край» (поставщик) заключили контракт на поставку строительных материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» от 12.05.2016 № 46/2016-кт/А/эф, пунктом 1.1 которого предусмотрено, что поставщик поставляет строительные материалы (далее по тексту - товар) для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», а заказчик оплачивает соответствующий товар на условиях, указанных в настоящем контракте.

Наименование, характеристики, количество товара и иные характеристики указываются в Приложении №1 (Техническое задание), в Приложении №2 (Спецификация) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями. При исполнении обязательств по настоящему контракту поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права заказчика и других лиц. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его заказчику лежит на поставщике (пункт 1.2).

В пункте 2.1 стороны установили цену контракта – 747 796 руб., НДС не облагается.

Согласно пункту 3.1 контракта место поставки товара: Красноярский край, Новоселовский район, Комский сельсовет, берег Убейского залива Красноярского водохранилища, спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник».

В соответствии с пунктом 3.2 контракта срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до места хранения товара, указанного заказчиком, силами поставщика. Товар считается доставленным с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара, оформляемого в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Поставщик обязуется осуществить доставку товара надлежащего качества, в соответствующем количестве, по адресу, указанному в пункте 3.1 контракта, в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего контракта (п. 4.1.2).

В силу пункта 5.1 контракта стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Пунктом 5.3 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения поставщиком обязательства по поставке товара, поставщик обязан уплатить заказчику пеню в момент востребования. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени, начисляемый при просрочке исполнения обязательства до 7 календарных дней включительно составляет 0,1 % от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства, размер пени, начисляемый с 8-го по 14 календарный день просрочки исполнения обязательства включительно составляет 0,3% от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. При просрочке исполнения обязательства более 14 календарных дней, размер пени, начисляемый начиная с 15-го календарного дня, составляет 0,5% от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Заказчик вправе удержать пеню за счет средств, подлежащих передаче поставщику в оплату товара.

Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством (пункт 7.1).

Согласно пункту 9.1 контракта все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 10.1).

В спецификации к контракту № 46/2016-кт/А/эф от 12.05.2016 стороны согласовали наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование изготовителя поставляемых товаров, количество, цену за единицу, сумму.

Претензией от 18.07.2016 № 38/10-4506 истец обратился к ответчику с требованием о поставке товара в рамках контракта № 46/2016-кт/А/эф от 12.05.2016. Претензия получена ответчиком 27.07.2016, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении письма.

В претензионном письме от 23.09.2016 № 38/10-6050 истец обратился к ответчику с предложением о расторжении контракта № 46/2016-кт/А/эф от 12.05.2016 и требованием оплатить сумму пени в размере 342 353,17 руб. Претензия получена ответчиком 11.10.2016, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении письма.

Ссылаясь на то, что контракт № 46/2016-кт/А/эф от 12.05.2016 до настоящего времени не расторгнут по соглашению сторон, ответчик сумму неустойки не оплатил, истец обратился с настоящим иском о расторжении контракта № 46/2016-кт/А/эф от 12.05.2016 на поставку строительных материалов в связи с существенным нарушением обязательства и взыскании с ответчика неустойки в размере 342 353 руб. 17 коп.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1).

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем кодексе (пункт 2).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Между сторонами заключен договор поставки.

Из материалов дела следует, что срок поставки согласно условий договора - 30 календарных дней с даты заключения контракта.

В указанный срок ответчик поставку не произвел.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В своей претензии от 05.02.2016 N 328, направленной ответчику 09.02.2016, истец предлагал ответчику расторгнуть заключенный контракт, подписав соответствующее соглашение.

Процедура досудебного урегулирования спора истцом соблюдена.

Разделом 7 контракта предусмотрено, что настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Из материалов дела следует и ответчиком не заявлено доводов в опровержение того, что ответчиком не исполняются обязательства по контракту от 12.05.2016 (период просрочк более 100 дней на дату направления претензии от 23.09.2016 при согласовании сторонами срока поставки 30 дней с даты заключения контракта.

Указанное свидетельствует о наличии существенного нарушения контракта ответчиком, в связи с чем требования истца о расторжении контракта № 46/2016-кт/А/эф т 12.05.2016 подлежат удовлетворению.

На основании пункта 5.3 контракта № 46/2016-кт/А/эф от 12.05.2016 за просрочку исполнения ответчиком обязательства по поставке товара истец начислил 342 353 руб. 17 коп. неустойки (по дату направления претензии с предложением расторгнуть договор поставки).

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Представленный истцом расчет неустойки проверен судом и признан верным, составлен с учетом условий договора поставки:

- с 15.06.2016 по 21.06.2016: 747 496 руб./100 х 0,1% х 7 дней = 5 232,47 руб.;

- с 22.06.2016 по 28.06.2016: 747 496 руб./100 х 0,3% х 7 дней = 15 697,42 руб.;

- с 29.06.2016 по 22.09.2016: 747 496 руб./100 х 0,5% х 86 дней = 321 423,28 руб.

Итого общая сумма неустойки составляет 342 353 руб. 17 коп.

Учитывая, что доказательства своевременной поставки товара истцу в материалы дела не представлены, требования истца о взыскании 342 353 руб. 17 коп. неустойки являются обоснованными и также подлежат удовлетворению.

Согласно правил статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины по иску подлежат возмещению ответчиком.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Расторгнуть контракт № 46/2016-кт/А/эф от 12.05.2016 на поставку строительных материалов для нужд ФГАОУ «Сибирский федеральный университет».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Теплый край» в пользу Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» 342 353 руб. 17 коп. неустойки, 15 847 руб. 06 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

И.В. Шишкина