СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 марта 2022 г. по делу № А59-5525/2021

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

15_1249275

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5525/2021
г. Южно-Сахалинск
10 марта 2022 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пономаревой Г.Х.,

при ведении протокола открытого судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассматривает в онлайн судебном заседании дело исковому заявлению государственного казенного учреждения городского округа «Горд Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью строительная дизайнерская компания «Малер» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки (штрафа) в размере 2 132 648,80 рублей;

о возложении на общества с ограниченной ответственностью Строительная Дизайнерская Компания «МАЛЕР» выполнить работы,

при участии: от истца – ФИО2, доверенность от 10.01.2022, диплом от 02.06.2005; от ответчика – ФИО3, доверенность от 10.01.2022, диплом; от третьего лица – не явились (извещено).

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от иска в части требования о возложении на общество с ограниченной ответственностью Строительная Дизайнерская Компания «МАЛЕР» устранить недостатки выходов из земли газопровода среднего давления к абонентам.

Производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная дизайнерская компания «Малер» в пользу Государственного казенного учреждения городского округа «Горд Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» неустойку (штраф) в размере 1 066 324 руб. 44 коп.

Возложить на общество с ограниченной ответственностью Строительная Дизайнерская Компания «МАЛЕР» обязанность в срок до 01 июня 2022г. выполнить работы по восстановлению дорожного полотна на переулке Водный вблизи домов 8, 9, 11, 13, 15 города Южно-Сахалинска.

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью Строительная Дизайнерская Компания «МАЛЕР» решения суда по настоящему делу в установленный срок, присудить в пользу Государственного казенного учреждения городского округа «Горд Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» судебную неустойку в размере 3 000 руб. в день за первые 30 календарных неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после истечения 2-х дневного срока со дня вступления в законную силу, 4 000 руб. в течение следующих 30 календарных дней неисполнения судебного акта, 5 000 руб. в день за все последующие дни неисполнения судебного акта.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная дизайнерская компания «Малер» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 22 831 руб. 50 коп.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления полного текста решения), путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Г. Х. Пономарева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:25:07

Кому выдана Пономарева Гульнар Хусаиновна