Решение от 30 января 2024 г. по делу № А33-29955/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РЕШЕНИЕ

30 января 2024 года


Дело № А33-29955/2023

Красноярск


Резолютивная часть решения вынесена 23 января 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 30 января 2024 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску федерального казенного учреждения "Канская воспитательная колония главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 322246800017220)

о взыскании пени,

в отсутствии лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,



установил:

федеральное казенное учреждение "Канская воспитательная колония главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании 52 598 рублей 59 копеек задолженности за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств сумму пени, подлежащая уплате за просрочку выполнения обязательств.

Определением от 20.10.2023 года исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между учреждением ФКУ «ФИО3 ГУФСИН России по Красноярскому краю (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) был заключен государственный контракт от 27 марта 2023 года № 47 предметом которого является выполнение работ по ремонту здания медицинской части в рамках проведения капитального ремонт.

Согласно пункту 1.1 контракта в редакции дополнительного соглашения от 28.03.2023 По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить для нужд уголовно-исполнительной системы из материалов Подрядчика работы по капитальному ремонту здания «Медсанчасть»: <...>, в рамках проведения капитального ремонта, в том числе:

- ОКПД 2 - 43.39.19.190 (работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки) (КТРУ отсутствует) на сумму 11558 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 22 копейки;

- ОКПД2 - 43.33.29.120 (Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, включая устройство паркетных и прочих деревянных полов) (КТРУ отсутствует) на сумму 24980 (двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 09 копеек;

- ОКПД 2 - 43.22.11.190 (Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки) (КТРУ отсутствует) на сумму 79203 (семьдесят девять тысяч двести три) рубля 03 копейки;

- ОКПД 2 - 43.22.11.120 (работы по монтажу санитарно-технических приборов) (КТРУ отсутствует) на сумму 25992 (двадцать пять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 68 копеек;

- ОКПД 2 - 43.22.12.190 (работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки) (КТРУ отсутствует) на сумму 295126 (двести девяносто пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 61 копеек.

Объем работ выполняется в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и в сроки, установленные графиком выполнения работ (Приложение № 2), Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату за выполненные работы, согласно условиям Контракта.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта датой начала работ по Контракту является день, следующий после регистрации Контракта в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

На основании пункта 1.3. контракта срок выполнения работ: по 15 мая 2023 года.

Пунктом 3.1 контракта цена контракта, определяется протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от «15» марта 2023 г,, и составляет 436,860 ("четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят) 63 копейки (далее - цена Контракта), является твердой, определяется на весь срок выполнения работ по Контракту и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7.4 договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно пункту 7.5 контракта каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.6. настоящего Контракта в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет 43 686 (сорок три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 63 копейки.

В силу 7.6. контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчик обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей.

Пунктом 10.7 контракта предусмотрено, что все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 12.1 контракта настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.09.2023 г.

Как следует из иска, на основании акта выполненных работ, работы выполнены 27 июля 2023 года, просрочка исполнения условий государственного контракта составила 72 дня.

Задолженность за несвоевременные исполнения контракта составляет 52 598 руб. 59 коп. (начислена истцом на основании пунктом 7.5 и 7.4 контракта.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 27.06.0223 №24/Т0170/3393.

Ответчиком требования истца в добровольном порядке не удовлетворены.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд с настоящим иском.

Отзыв в материалы дела не поступал.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заключенный между сторонами контракт является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с частью 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Как следует из материалов дела между учреждением ФКУ «ФИО3 ГУФСИН России по Красноярскому краю (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) был заключен государственный контракт от 27 марта 2023 года № 47 предметом которого является выполнение работ по ремонту здания медицинской части в рамках проведения капитального ремонт.

На основании пункта 1.3. контракта срок выполнения работ: по 15 мая 2023 года.

В соответствии с пунктом 12.1 контракта настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.09.2023 г.

Как указывает истец на основании акта выполненных работ, работы выполнены 27 июля 2023 года.

Таким образом, при выполнении работ допущена просрочка, продолжительностью 72 дня

На основании изложенных обстоятельств истцом заявлено требование о взыскании 52 598 рублей 59 копеек задолженности за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств сумму пени, подлежащая уплате за просрочку выполнения обязательств.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 7.4 договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Таким образом, расчет пени (пункт 7.4 договора) составляет:

Сумма неисполненных обязательств – 436 860 руб. 63 коп.

Количество дней просрочки: 72 дня (16.05.2023.- 26.07.2023).

Размер ключевой ставки ЦБ: 8,5%

436 860 руб. 63 коп. х 72 х (8,5%х1/300) = 8 911 руб. 96 коп.

В порядке пункта 7.4 договора пеня подлежит начислению в размере 8 911 руб. 96 коп., в данной части расчет истца проверен судом, признан арифметически верным и обоснованным, соответствующим обстоятельствам настоящего дела и положениям контракта.

Согласно пункту 7.5 контракта каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.6. настоящего Контракта в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет 43 686 (сорок три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 63 копейки.

Штраф, установленный пунктом 7.5 контракта составляет, таким образом, 43 686 руб. 63 коп.

На основании изложенного, суммарный размер штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ составляет 52 598 руб. 59 коп.(8 911 руб. 96 коп. + 43 686 руб. 63 коп.).

Таким образом, судом проверен расчет исковых требований, также признан верным и обоснованным.

Оснований для иных выводов у суда не имеется.

Изложенные обстоятельства являются основанием для удовлетворения требований в заявленном размере, составляющем 52 598 руб. 59 коп. пени и штрафа.

В силу положений части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также результатов рассмотрения настоящего спора, с ответчика также в доход федерального бюджета надлежит взыскать 2 104 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края



РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 322246800017220) в пользу федерального казенного учреждения "Канская воспитательная колония главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 52 598 руб. 59 коп. пени и штрафа, в доход федерального бюджета 2 104 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.



Судья

С.А. Красовская