Резолютивная часть решения от 22 апреля 2021 г. по делу № А56-8176/2020Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 4041/2021-183993(2) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 апреля 2021 года. Дело № А56-8176/2020 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДоброВентСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная строительная компания Прогресс» 50 000 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от 08.10.2019 № 19/10/15; 15 983 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины, в том числе за подачу апелляционной и кассационной жалоб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья Стрельчук У.В. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 02.09.2020 8:02:58 Кому выдана Стрельчук Ульви Валериевна Суд:АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)Истцы:ООО "Северо-Западная строительная компания Прогресс" (подробнее)Ответчики:ООО "ДоброВентСтрой" (подробнее)Судьи дела:Стрельчук У.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Резолютивная часть решения от 22 апреля 2021 г. по делу № А56-8176/2020 Решение от 26 апреля 2021 г. по делу № А56-8176/2020 Постановление от 16 декабря 2020 г. по делу № А56-8176/2020 Резолютивная часть решения от 25 июня 2020 г. по делу № А56-8176/2020 Решение от 30 июня 2020 г. по делу № А56-8176/2020 |
