Решение от 13 апреля 2022 г. по делу № А07-33600/2021




АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/



Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ


Дело № А07-33600/2021
г. Уфа
13 апреля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 апреля 2022 года

Полный текст решения изготовлен 13 апреля 2022 года


Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

АО "ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "НОВАХИМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 284 668 руб. 14 коп.



АО "ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО "НОВАХИМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 284 668 руб. 14 коп. сумму предварительной оплаты.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, исковые требования считает необоснованными, в удовлетворении просит отказать.

От истца поступило возражение на отзыв ответчика, доводы иска поддержаны в полном объеме, полагая требования подлежащими удовлетворению.

Лица, участвующие в деле явку не обеспечили, о времени и месте рассмотрения искового заявления извещены надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения сведений о месте и времени судебного разбирательства на официальном сайте http://kad.arbitr.ru/ в сети "Интернет".


В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в отсутствие указанных лиц.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы сторон, доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:


Как следует из материалов дела, Между АО «Транснефть-Урал» (далее - Истец, Покупатель) и ООО «НОВАХИМ» (далее - Ответчик, Поставщик) был заключен договор поставки № ТУР-21-05-19-580 от 09.04.2019 (Договор).

В соответствии с разделом 1 Договора (п. 1.1, 1.2.) Поставщик поставляет Продукцию на условиях, оговоренных сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Условия, изложенные в Спецификациях, являются обязательными для Поставщика.

Согласно разделу 12 Договора (п. 12.2.2) Поставщику был перечислен аванс 30% от стоимости продукции платёжными поручениями:

-№ 087104 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002449-РЭН-ТУР-2019) на сумму 297994,36 руб.,

-№ 087105 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002450-РЭН-ТУР-2019) на сумму 152042,07 руб.,

-№ 087103 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002451-РЭН-ТУР-2019) на сумму 281178,22 руб., -№ 087102 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002452-РЭН-ТУР-2019) на сумму 445865,49 руб.,

-№ 087101 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002453-РЭН-ТУР-2019) на сумму 102198,76 руб.,

-№ 087100 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002454-РЭН-ТУР-2019) на сумму 5389,24 руб.

В соответствии с п.17.2 Договора Поставщик вправе отказаться от исполнения договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления. Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления Поставщиком, если в уведомлении не указана более поздняя дата (п.17.3. Договора).

В связи с тем, что Поставщиком не поставлена продукция в количестве 67 позиций по спецификациям, Покупатель был вынужден направить Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора от 19.05.2021 № ТУР-21-39-27/19696 (далее - Уведомление) в части 67 позиций по спецификациям к Договору.

По информации, размещенной на официальном сайте Почты Российской Федерации (https://www.pochta.ru), вышеуказанное уведомление было получено Ответчиком 28.05.2021, таким образом, договор считается расторгнутым с 29.05.2021 (п.17.3. Договора).

В связи с тем, что Договор был расторгнут с 29.05.2021, в соответствии с п.п. 12.2.2.3.2 Договора Поставщик обязан осуществить возврат аванса в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней в случае расторжения Договора согласно статье 17 Договора (до 03.06.2021).

В адрес ответчика была направлена претензия № ТУР-21-03- 15/39373 от 21.09.2021, которая поставщиком не удовлетворена.

В связи с отсутствием добровольного возврата ответчиком указанной суммы истец обратился в арбитражный суд с соответствующим иском за защитой нарушенных прав.

Ответчик, оспаривая заявленные требования, представил отзыв, согласно которому, истец полагает, что был вынужден направить поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора от 19.05.2021 №ТУР-21-05-19-580 от 09.04.2019г. в связи с тем, что поставщиком не была поставлена продукция по спецификации, договором предусмотрен следующий порядок поставки товара.

Согласно условиям спецификаций установлены следующие сроки поставки товара:


Спецификация

Срок поставки


Спецификация 00002449 РЭН-ТУР-2019

30.06.2019


Спецификация 00002450 РЭН-ТУР-2019

30.09.2019-31.10.2019


Спецификация 00002451 РЭН-ТУР-2019

31.05.2019-30.06.2019


Спецификация 00002452 РЭН-ТУР-2019

31.05.2019-30.06.2019


Спецификация 00002453 РЭН-ТУР-2019

30.04.2019


Спецификация 00002454 РЭН-ТУР-2019

30.04.2019


Согласно пункту 10 извещения об осуществлении закупки сроки (периоды) осуществления поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 30.04.2019г.-31.10.2019г.

В соответствии с пунктом 12.2.2. договора предусмотрена предоплата по договору в размере 30% от поставляемого товара.

Аванс по договору покупателем был оплачен лишь 19.11.2019г., информации об изменении сроков поставки и порядка расчетов от покупателя в ЕИС размещено не было, с крайней даты поставки обязательства поставщика по поставке прекращены.

По мнению ответчика у покупателя отпала надобность в поставке продукции. Истец не настаивал на осуществлении поставки в течение срока действия договора, истцом также не было предпринято никаких мер и действий, направленных на исполнение договора.

Истцом претензия направлена только 09.03.2021г., что в купе со сроками исполнения обязательств, диапазоном ставок неустойки в зависимости от сроков просрочки, установленных договором, свидетельствует об умышленном затягивании срока с целью получения денежной выгоды. Кроме того, взыскиваемая истцом по претензии неустойка (3 027 042 руб. 24 коп.) составляет около 70% от стоимости договора поставки и 2, 3 раза превышает сумму фактически перечисленных денежных средств, что в очередной раз свидетельствует о желании извлечь материальную выгоду, требования истца о взыскании неустойки рассматривается отдельно в судебном заседании Арбитражного суда республики Башкортостан (дело №А07-17960/2021).

Перечисление истцом авансов за пределами сроков поставки по договору было воспринято ответчиком как возмещение убытков последнего в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому, если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков, , исковые требования считает необоснованными, в удовлетворении просит отказать.

Истец представил возражение на отзыв, доводы ответчика, считает необоснованными по следующим основаниям:

Ответчик необоснованно указывает о затягивании истцом оплаты аванса.

Согласно п. 12.2.1.1 Договора Покупатель в счет оплаты поставок Продукции перечисляет Поставщику авансовые платежи в размере 50 % стоимости Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных Сторонами Спецификациях, в случае выполнения Поставщиком следующих условий:

- предоставление Покупателю обеспечения исполнения Договора (в соответствии с п. 13.1 Договора).

-заключения Генерального полиса (Договора) страхования (в соответствии с п. 10.4 настоящего Договора).

Только после получения от поставщика генерального полиса (договора) страхования продукции и обеспечения исполнения договора покупателем выплачивается аванс.

Доказательств надлежащего и своевременного исполнения пунктов 10.4 и 13.1 Договора Ответчиком не представлено, обязательство поставщика вернуть уплаченный аванс никак не связано со сроками выплаты аванса, в связи с расторжением договора обязательство ответчика по возврату уплаченного аванса возникает в силу п.п. 12.2.1.3.2 договора.

Истцом предпринимались действия, направленные на исполнение договора, в адрес поставщика истцом неоднократно направлялись письма по вопросу исполнения поставщиком принятых на себя обязательств по поставке продукции.

Так, после истечения сроков поставки по спецификациям к договору Истец письмом № ТУР-21-38-30/43072 от 14.11.2019 просил Поставщика ускорить предоставление банковской гарантии и поставку продукции.

Ответчик письмом № НХП-3355 от 12.12.2019 признал нарушение сроков поставки и гарантировал поставить продукцию в полном объеме до 31.03.2020. А также сообщил, что продукция для поставки была произведена, но была отгружена в адрес другого заказчика, в связи с неполучением аванса, сроки оплаты аванса, повлияли на срыв сроков поставки.

Истец письмом № ТУР-21-05-27/23363 от 09.07.2020 уведомил Поставщика, что продукция не поставлена, просил принять меры по организации поставки продукции в кратчайшие сроки.

Поставщик письмом № НХП-1515 от 31.07.2020 предложил осуществить замену непоставленной продукции на продукцию со схожими характеристиками.

Истец письмом № ТУР-21-38-31/32922 от 15.09.2020 предложил Поставщику направить разъяснения заводов-производителей о соответствии технических характеристик предлагаемой к замене продукции.

В связи с долгим отсутствием каких-либо разъяснений от Поставщика и затянувшейся просрочкой поставки продукции в соответствии с пунктами 17.2 и 17.3 Договор был расторгнут Истцом 29.05.2021 в одностороннем порядке.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск; определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судом установлено, что между сторонами возникли правоотношения по договору поставки, которые регулируются разделом 3 главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункту 1 статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

На основании статьи 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Таким образом, существенными условиями договора поставки являются условия о наименовании товара, его количестве, цене, а также о сроке поставки.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В данном случае, договор поставки от ТУР-21-05-19-580 от 09.04.2019 г. был подписан уполномоченными на его подписание представителями сторон, его существенные условия также согласованы путем оформления спецификации, подписания счета на оплату, оплатой данного счета платежным поручением и выставлением поставщиком счета-фактуры на спорный товар.

С учетом согласования сторонами в спецификации и счете, счете-фактуре технических характеристик товара и его количества и стоимости, суд приходит к выводу, что сторонами согласованы существенные условия договора поставки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 434 ГК РФ, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В соответствии с пунктом 3 статьи 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 3 статья 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Как установлено пунктом 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

Договор заключен путем акцепта истцом оферты ответчика (оплаты истцом выставленного счета, имевшего ссылку на договор поставки и номенклатуру товара, указанного в том числе в спецификации).

Исходя из данных норм, а также обстоятельств дела, суд приходит к выводу о заключенности договора поставки в виду перечисления покупателем предусмотренной в них стоимости товара по платежным поручениям и принятия данной оплаты поставщиком, выставления им счета-фактуры.

Пунктом 1 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Во исполнение условий договора Покупателем были произведен авансовый платеж в сумме 1 284 668 руб. 14 коп. платёжными поручениями:

-№ 087104 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002449-РЭН-ТУР-2019) на сумму 297994,36 руб.,

-№ 087105 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002450-РЭН-ТУР-2019) на сумму 152042,07 руб.,

-№ 087103 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002451-РЭН-ТУР-2019) на сумму 281178,22 руб., -№ 087102 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002452-РЭН-ТУР-2019) на сумму 445865,49 руб.,

-№ 087101 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002453-РЭН-ТУР-2019) на сумму 102198,76 руб.,

-№ 087100 от 19.11.2019 (по спецификации № 00002454-РЭН-ТУР-2019) на сумму 5389,24 руб.

В силу части 1 статьи 457 ГК РФ, срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 ГК РФ.

Товар ответчиком поставлен не был.

Из материалов дела следует, что договор поставки сторонами расторгнут. До расторжения договора истцом был оплачен аванс в сумме 1 284 668 руб. 14 коп.

Согласно пункту 1 статьи 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и тому подобное, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Согласно статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение статьи 65 АПК РФ, доказательств надлежащего уведомления покупателя о готовности товара к отгрузке в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 1 статьи 463 ГК РФ, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Таким образом, при исполнении истцом обязательства по оплате товара в отсутствие со стороны ответчика встречного предоставления истец как покупатель товара обратившись в суд с требованием о возврате предварительной оплаты вправе в соответствии с нормой статьи 463 ГК РФ отказаться от исполнения договора.

Пунктом 3 статьи 487 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца права требовать от ответчика возврата предварительной оплаты за непоставленный товар на основании пункта 3 статьи 487 ГК РФ.

Согласно п. 12.2.1.1 Договора Покупатель в счет оплаты поставок Продукции перечисляет Поставщику авансовые платежи в размере 50 % стоимости Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных Сторонами Спецификациях, в случае выполнения Поставщиком следующих условий:

- предоставление Покупателю обеспечения исполнения Договора (в соответствии с п. 13.1 Договора).

-заключения Генерального полиса (Договора) страхования (в соответствии с п. 10.4 настоящего Договора).

Только после получения от поставщика генерального полиса (договора) страхования продукции и обеспечения исполнения договора покупателем выплачивается аванс.

Доказательств надлежащего и своевременного исполнения пунктов 10.4 и 13.1 Договора Ответчиком не представлено, обязательство поставщика вернуть уплаченный аванс никак не связано со сроками выплаты аванса, в связи с расторжением договора обязательство ответчика по возврату уплаченного аванса возникает в силу п.п. 12.2.1.3.2 договора.

после истечения сроков поставки по спецификациям к договору Истец письмом № ТУР-21-38-30/43072 от 14.11.2019 просил Поставщика ускорить предоставление банковской гарантии и поставку продукции.

Ответчик письмом № НХП-3355 от 12.12.2019 признал нарушение сроков поставки и гарантировал поставить продукцию в полном объеме до 31.03.2020. А также сообщил, что продукция для поставки была произведена, но была отгружена в адрес другого заказчика, в связи с неполучением аванса, сроки оплаты аванса, повлияли на срыв сроков поставки.

Истец письмом № ТУР-21-05-27/23363 от 09.07.2020 уведомил Поставщика, что продукция не поставлена, просил принять меры по организации поставки продукции в кратчайшие сроки.

Поставщик письмом № НХП-1515 от 31.07.2020 предложил осуществить замену непоставленной продукции на продукцию со схожими характеристиками.

Истец письмом № ТУР-21-38-31/32922 от 15.09.2020 предложил Поставщику направить разъяснения заводов-производителей о соответствии технических характеристик предлагаемой к замене продукции.

В связи с долгим отсутствием каких-либо разъяснений от Поставщика и затянувшейся просрочкой поставки продукции в соответствии с пунктами 17.2 и 17.3 Договор был расторгнут Истцом 29.05.2021 в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного, с учетом представленных суду доказательств суд считает, что требование истца о взыскании с ответчика задолженности в сумме 1 284 668 руб. 14 коп. заявлено обоснованно, в связи с чем, на основании статьей 307, 309, 310, пункта 3 статьи 487 ГК РФ, подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "НОВАХИМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО "ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 284 668 руб. 14 коп. сумму предварительной оплаты, 25847 руб. сумму расходов по оплате государственной пошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.


Судья Р.Ф. Ганеев



Суд:

АС Республики Башкортостан (подробнее)

Истцы:

АО Транснефть-Урал (подробнее)

Ответчики:

ООО "Новахим" (подробнее)


Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ

Признание договора незаключенным
Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ

По договору поставки
Судебная практика по применению норм ст. 506, 507 ГК РФ