СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 июня 2017 г. по делу № А59-636/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

22_670007

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-636/2017
г. Южно-Сахалинск
27 июня 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Амур» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании исполнить муниципальный контракт от 06.08.2013 № 0361300002913000062-0258175-01 и взыскании 32 993 405 рублей 96 копеек неустойки,

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-171 и 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Принять отказ муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» от иска в части требования об обязании общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Амур» исполнить муниципальный контракт от 06.08.2013 № 0361300002913000062-0258175-01.

Производство по делу в указанной части прекратить. В остальной части иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Амур» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» 32 993 405 рублей 96 копеек неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Амур» в доход федерального бюджета 187 967 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев