СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 февраля 2024 г. по делу № А50-2469/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

224_4733943

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ г. Пермь

27 февраля 2024 года Дело № А50–2469/2023

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 (до перерыва), помощником судьи Захаровой Е.А. (после перерыва)

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" (614990, <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки, штрафа и встречному иску о взыскании задолженности

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: <***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 550 000 руб. неустойки, 22 118 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс"

(ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: <***>) 6 230 613 руб. 07 коп. задолженности, 54 153 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, 72 000 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: <***>) справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины в размере 2 058 руб. уплаченной по платежному поручению № 408 от 03.04.2023.

В результате процессуального зачета первоначального и встречного исков:

взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: <***>) 5 680 613 руб. 07 коп. задолженности, 32 035 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, 72 000 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: <***>) справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины в размере 2 058 руб. уплаченной по платежному поручению № 408 от 03.04.2023.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.В.Кудинова