Резолютивная часть решения от 26 марта 2018 г. по делу № А29-16393/2017

268/2018-26049(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-16393/2017
26 марта 2018 года
г. Сыктывкар


Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Босова А.Е.

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

с участием ФИО2 — представителя истца по доверенности от 09.01.2018 № 2,

ФИО3 — представителя ответчика по доверенности от 11.01.2018, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, — временный управляющий

общества с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» ФИО4.

Руководствуясь статьёй 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 112, 167 — 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить полностью.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 10 330 600 рублей 74 копейки неустойки за период с 02.10.2014 по 05.02.2015.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 74 653 рубля государственной пошлины.

4. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

5. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме.

Кассационная жалоба на решение может быть подана в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.Е. Босов