Резолютивная часть решения от 14 мая 2024 г. по делу № А32-41315/2023

Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

РЕШЕНИЯ

Дело № А32-41315/2023
г. Краснодар
14 мая 2024 года
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 41, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований – удовлетворить.

Взыскать с ООО «Меридиан» г. Москва (ИНН: 9102000581) в пользу ООО «ЭлитСпецСтрой» г. Москва (ИНН: 2320149211) 20 899 999 руб. 60 коп. неосновательного обогащения (неотработанного аванса по договору субподряда 22 ноября 2019 г. № 51), 7 885 797 руб. 98 коп. неустойки рассчитанной за период с 01.07.2020 по 28.07.2023г. согласно пункта 8.4. Договора субподряда 01 октября 2019года № 161/19 с учетом действия моратория, 17 198 999 руб. 77 коп. неустойки рассчитанной за период с 06.04.2020 по 11.11.2021г. согласно пункта 8.4. Договора субподряда 22 ноября 2019 г. № 51, 6 106 175,41 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате государственной пошлины в размере 199 640 руб.

Взыскать с ООО «Меридиан» в пользу ООО «ЭлитСпецСтрой» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.05.2024, начисленные в порядке ч. 1 ст. 395 ГК РФ до момента фактического возврата неосновательного обогащения, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, из размера суммы невозвращенного неосновательного обогащения и с учетом периода действия моратория.

В остальной части отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья В.С. Чуриков