Резолютивная часть решения от 26 сентября 2023 г. по делу № А33-17875/2023Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1661/2023-125068(1) 26 сентября 2023 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственная компания «Юмагс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Братское дорожно-строительное предприятие» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору от 19.09.2019 № 484 за период с 22.10.2022 по 09.05.2023 в размере 79 545 руб., а также неустойку из расчета 0,5 % за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму в размере 79 545 руб., начиная с 10.05.2023, по день фактической оплаты долга. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья Н.А. Мурзина Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:ООО "Братское дорожно-строительное предприятие" (подробнее)Ответчики:ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮМАГС" (подробнее)Судьи дела:Мурзина Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |