СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 июля 2021 г. по делу № А59-6572/2020

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

16_1139159

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-6572/2020
г. Южно-Сахалинск
2 июля 2021 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 694020, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 693022, <...>)

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту № 72/08-2019 от 14.08.2019 в размере 69 186 рублей 43 копейки,

при участии: от истца: представитель не явился;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.03.2021..

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 63 576 (шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 72 копейки.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» в доход федерального бюджета 2 542 (две тысячи пятьсот сорок два) рубля 64 копейки государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников