Резолютивная часть решения от 26 декабря 2018 г. по делу № А32-32649/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А32-32649/2018
г. Краснодар
17 декабря 2018 года
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Грачева С.А., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи помощником судьи Чуриковым В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования Славянский район, г. Славянск-на-Кубани (ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Кровля», г. Краснодар (ИНН <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ в размере 69850 рублей 69 копеек,

при участии в заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен,

руководствуясь ст. 49, 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Ходатайство муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования Славянский район, г. Славянск-на-Кубани (ИНН <***>), об уточнении исковых требований, удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Кровля», г. Краснодар (ИНН <***>), в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования Славянский район, г. Славянск-на-Кубани (ИНН <***>), пени за нарушение сроков окончания выполнения работ в размере 35495 рублей 82 копейки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Кровля», г. Краснодар (ИНН <***>), в доход федерального бюджета госпошлину в размере 2000 рублей.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

Судья С.А. Грачев