Резолютивная часть решения от 15 ноября 2022 г. по делу № А41-45705/2022Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 73_13134055 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-45705/22 15 ноября 2022 года г.Москва Арбитражный суд в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда При участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 15.11.2022. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить. Взыскать с ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 1 417 386,68, расходы на оплату государственной пошлины в размере 27 174 руб. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
