Резолютивная часть решения от 8 апреля 2021 г. по делу № А12-33626/2020Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть город Волгоград «08» апреля 2021 года Дело № А12-33626/2020 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по п. 12.2 муниципального контракта № 1600 от 20.05.2020, руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу муниципального учреждения коммунально- дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН <***>) неустойку в размере 283 691,65 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 674 руб. Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области. Судья Т.В.Попова Суд:АС Волгоградской области (подробнее)Истцы:КОММУНАЛЬНО-ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ (подробнее)Ответчики:ООО "СТАРТ-А" (подробнее)Судьи дела:Попова Т.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
