Резолютивная часть решения от 22 мая 2018 г. по делу № А75-16546/2017

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-16546/2017
23 мая 2018 г.
г. Ханты-Мансийск


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Агеева А.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Д-Марк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 625032, <...>) к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно- коммунального комплекса Нефтеюганского района» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...> здание 10) о взыскании 4 989 517 рублей 92 копеек, а также встречному иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» к обществу с ограниченной ответственностью «Д-Марк» о взыскании неустойки в размере 2 477 250 рублей 83 копеек,

при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности № 7 от 01.07.2017, от ответчика – ФИО3 по доверенности № 53 от 22.01.2018,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Д-Марк» 5 037 465 рублей 92 копейки, в том числе основной долг в размере 4 989 517 рублей 92 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 47 948 рублей 00 копеек.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Д-Марк» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» 644 887 рублей 77 копеек, в том числе неустойку (пеню) в размере 31 887 рублей 77 копеек, а также штраф в размере 613 000 рублей 00 копеек.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет взысканных сумм, по результатам которого взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Д-Марк» 4 392 578 рублей 15 копеек, в том числе основной долг в размере 4 344 630 рублей 15 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 47 948 рублей 00 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Д-Марк» в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение судом встречного иска в размере 9 211 рублей 82 копейки

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья А.Х. Агеев