Решение от 10 сентября 2021 г. по делу № А40-104962/2021

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40 - 104962/21-3-755
г. Москва
10 сентября 2021 г.
Резолютивная часть объявлена 15 июля 2021 г.

Дата изготовления решения в полном объеме 10 сентября 2021 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "АРКС МТ" (117420, Москва город, ФИО2 улица, дом 12а, эт 4 оф 417, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.04.2018, ИНН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Медведь" (117246, Москва город, проезд Научный, дом 19, эт 2 комн 6д оф 184, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.04.2019, ИНН: <***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 20 963 670 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 440 240 руб. 59 коп.,

В судебное заседание явились:

От истца: ФИО3 по дов. от 11.02.2021 г.

От ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АРКС МТ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Медведь" о взыскании неосновательного обогащения в размере 20 963 670 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 440 240 руб. 59 коп.

В предварительное судебное заседание не явился представитель ответчика.

Определение суда о времени и месте проведения судебного заседания, направленное ответчику по юридическому адресу, согласно выписке из ЕГРЮЛ, в связи с истечением срока хранения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст. 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о принятии искового заявления, о времени и месте судебного заседания опубликована на сайте http://www.msk.arbitr.ru.

Частью 6 статьи 121 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Согласно части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, на основании п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Определением суда о принятии иска к производству стороны были предупреждены судом о переходе в судебное заседание по существу непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при отсутствии их возражений. Принимая во внимание, что истец и ответчик не заявили возражений против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд, руководствуясь ст. 136, ч. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство в суде первой инстанции для рассмотрения дела по существу.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме по заявленным основаниям.

От ответчика поступили письменные возражения по исковым требованиям.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между ООО «АРКС МТ» (Подрядчик) и ООО «МЕДВЕДЬ» (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда № СП/ЮР-03/20 от 10.04.2020 г. на выполнение работ по переустройству инженерных коммуникаций теплосети на объекте: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер.».

Согласно п. 2.1 договора в соответствии с условиями Договора Субподрядчик обязуется выполнить комплекс Работ (Услуг) по строительству Объекта (этапов строительства Объекта/подэтапов строительства Объекта/пусковых комплексов), необходимый для ввода его в эксплуатацию, а Подрядчик - принять и оплатить Работы (Услуги), выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

В силу п. 3.1 ориентировочная цена договора составляет 145 053 755,42 руб., в том числе НДС 20 %.

В соответствии с п. 3.6 договора Подрядчик выплачивает Субподрядчику аванс на строительно-монтажные работы в размере 30 % от максимального значения цены Договора, но не более суммы принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета города Москвы в текущем финансовом году, в течение 40 дней, с момента подписания дополнительного соглашения, в котором указывается его размер. Указанный в настоящем пункте аванс может быть выплачен Субподрядчику частями (отдельными траншами) на основании подписанных Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

Погашение авансовых платежей осуществляется пропорционально выполненному объему Работ (Услуг).

Подрядчик осуществляет оплату выполненных Работ Субподрядчику в соответствии со Статьей 7 Договора после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) при условии предоставления Субподрядчиком Подрядчику счета на оплату и счета-фактуры в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты оплаты выполнения указанных Работ со стороны Государственного заказчика;

Согласно п. 4.1 договора Субподрядчик обязуется выполнить Работы (Услуги) по Договору в следующие сроки:

Общий срок выполнения Работ (Услуг) по Договору - с 15 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г.

Субподрядчик обязуется выполнить Работы (Услуги) и по строительству Объектов (этапов строительства Объектов/подэтапов строительства Объектов/пусковых комплексов) в установленные Договором сроки.

Сроки выполнения Работ (Услуг) по Объекту (этапу строительства Объекта/подэтапу строительства Объекта/пусковому комплексу) определяются Графиком производства работ по Объекту (этапу строительства Объекта/подэтапу строительства Объекта/пусковому комплексу).

Графики производства работ по Объекту (этапу строительства Объекта/подэтапу строительства Объекта/пусковому комплексу) подписываются Сторонами Договора в течение 40 (Сорока) дней после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Субподрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения Работ (Услуг), в том числе промежуточные сроки работ, указанные в Графике производства работ.

В силу п. 5.1.1 договора Субподрядчик производит сдачу строительно-монтажных Работ в соответствии с Графиком производства работ Объекта (этапа строительства Объекта/подэтапа строительства Объекта/пускового комплекса) в течение 5 (Пяти) дней с даты готовности, но не более трех раз за месяц, на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), составленных в соответствии со Сметой цены Объекта (этапа строительства Объекта/подэтапа строительства Объекта/пускового комплекса) и подписанные со стороны Субподрядчика.

Подписание Подрядчиком Акта о приемки выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) является промежуточной приемкой этих работ Подрядчиком и влечет погашение выданного по Договору аванса пропорционально объемам выполненных Работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС - 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС - 3).

Одновременно с последним Актом о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) по Объекту (этапу строительства Объекта/подэтапу строительства Объекта/пусковому комплексу), в соответствии с установленным Графиком производства работ, Субподрядчик представляет Акт (-ы) по форме согласно Раздела № 3 Приложения к Договору.

15.06.2020 г. между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 1, в соответствии с которым Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер.» в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % -666 666,67 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек), с конечным сроком погашения не позднее 31.07.2020 г. Выплата аванса по настоящему Соглашению производится в порядке, установленном Договором, за исключением условий о размере аванса и сроке его погашения. Погашение авансов по настоящему Соглашению осуществляется Субподрядчиком в соответствии с согласованным Сторонами графиком погашения авансов (Приложение №1 к Соглашению).

В случае если аванс не будет погашен в срок, установленный графиком погашения аванса (Приложение № 1 к Соглашению), Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возврата суммы неотработанного аванса. Субподрядчик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика на его лицевой счет.

05.07.2020 г. между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 2, в соответствии с которым Объем и стоимость работ, вновь поручаемых Субподрядчику, обозначенных в п. 1 настоящего Соглашения, определяется Ведомость объемов и стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Соглашению) и составляет 127 025 022,00 (Сто двадцать семь миллионов двадцать пять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС исчисленный по ставке, действующей в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ на дату сдачи-приемки работ.

Сроки выполнения дополнительных работ установлены в Графике производства работ (Приложение №2 к настоящему Соглашению).

Дата начала Работ - 05.07.2020 г. Дата окончания Работ - 31.01.2021 г.

Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс на выполнение работ и приобретение материалов, по настоящему Соглашению, в размере не превышающем 27 618 092,00 (Двадцать семь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС исчисленный по ставке, действующей в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ на дату выплаты аванса, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения, на основании Счета выставленного Субподрядчиком.

Субподрядчик обязан представить Подрядчику счет-фактуру на аванс не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения аванса.

Погашение аванса по настоящему Соглашению осуществляется Субподрядчиком в соответствии с согласованным Сторонами графиком погашения аванса (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).

В случае досрочного расторжения договора Субподрядчик обязан перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму неотработанного аванса, в течение 10 (десяти).

28.07.2020 г. между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 3, в соответствии с которым Объем и стоимость работ, вновь поручаемых Субподрядчику, обозначенных в п. 1 настоящего Соглашения, определяется Ведомость объемов и стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Соглашению) и составляет 110 472 367,00 (Сто десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС исчисленный по ставке, действующей в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ на дату сдачи-приемки работ.

Сроки выполнения дополнительных работ установлены в Графике производства работ (Приложение №2 к настоящему Соглашению).

Дата начала Работ - 05.08.2020 г. Дата окончания Работ - 28.02.2021 г.

Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс на выполнение работ и приобретение материалов, по настоящему Соглашению, в размере не превышающем 27 618 092,00 (Двадцать семь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС исчисленный по ставке, действующей в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ на дату выплаты аванса, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения, на основании Счета выставленного Субподрядчиком.

Субподрядчик обязан представить Подрядчику счет-фактуру на аванс не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения аванса.

Погашение аванса по настоящему Соглашению осуществляется Субподрядчиком в соответствии с согласованным Сторонами графиком погашения аванса (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).

В случае досрочного расторжения договора Субподрядчик обязан перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму неотработанного аванса, в течение 10 (десяти) дней.

В обоснование исковых требований истец указывает, что в соответствии с платежными поручениями от 29.06.2020 г. № 4957, от 20.08.2020 г. № 6952 перечислил на расчетный счет ответчика денежные средства в качестве аванса в размере 20 963 670 руб. за строительно-монтажные работы.

Конечный срок погашения аванса в соответствии с дополнительным соглашением не позднее 31.07.2020 г.

Общий срок выполнения работ установлен с 15.04.2020 г. по 30.09.2020 г.

Вместе с тем, истец указывает, что работы выполнялись с нарушением установленных договором сроков.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Согласно ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ч. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Как следует из разъяснений, данных в п. 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны ( п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 450.1 ГК РФ).

В соответствии с п. 13.1 настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего (внесудебного) отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 13.2 и п. 13.3 Договора, которые являются для Сторон существенными условиями Договора.

Подрядчик вправе в любое время независимо от мотивов (причин) до сдачи ему результата работ отказаться в одностороннем (внесудебном) порядке от исполнения Договора полностью или^ частично (исключение объемов работ), оплатив Подрядчику объем работ, фактически выполненный до получения Субподрядчиком решения об одностороннем (внесудебном) отказе Генподрядчика от исполнения Договора. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Субподрядчику убытков, причиненных прекращением Договора, по решению суда или во внесудебном порядке одностороннего отказа в том числе:

Нарушения промежуточных сроков выполнения этапов работ (услуг) и окончания срока выполнения работ (услуг);

Задержки Субподрядчиком начала строительства Объекта (этапа строительстваОбъекта/подэтапа строительства Объекта/пускового комплекса) более чем на 10 (Десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика.

Уведомлением № 1362 от 07.12.2020 г. подрядчик на основании п. 13.2.1 Договора в одностороннем порядке отказался от его исполнения в связи с нарушенными сроками выполнения работ. Письмом истец сообщил о возвращении неотработанного аванса.

При указанных обстоятельствах, после отказа от исполнения Договора, взаимные обязательства участвовавших в его исполнении сторон прекращаются и, соответственно, у ответчика отсутствуют законные основания для удержания денежных средств, перечисленных истцом в качестве аванса.

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

В опровержение исковых требований ответчик указывает, что устным распоряжением руководителем проекта ФИО4, работы были остановлены в июне 2020 г. Объемы работ указанные в данном договоре субподряда истцом были переданы другим организациям. Кроме этого, подрядчиком не представлены проектная и рабочая документация со штампом «в производстве работ», разрешения на строительство.

К акту приема-передачи строительной площадки от 15.06.2020 г. был предоставлен акт приема передачи геодезической разбивочной основы, который не соответствовал объекту договора.

Кроме этого, ответчик указывает, что в связи с непрохождением государственной экспертизы первоначального проекта, на момент расторжения договора истец не представил решения по оплате выполненных работ.

Доводы ответчика судом отклоняются, поскольку не подтверждаются документальными доказательствами, учитывая кроме того то, что заказчик имеет право в любой момент отказаться от договора подряда в порядке ст. 717 ГК РФ.

В материалы дела не представлено доказательств надлежащим образом выполненных работ.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности и документальной неподтвержденности доводов ответчика.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание тот факт, что доказательств надлежащего исполнения ответчиком условий Договора в материалы дела не представлено, при наличии оплаты истцом ответчику денежных средств и отсутствии доказательств их возвращения истцу, в связи с расторжением Договора, суд приходит к выводу о том, что заявленные истцом исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в размере 20 963 670 руб. являются правомерными и подлежат удовлетворению.

Исходя из п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Истцом начислены ответчику проценты за пользование чужими денежными средства по ст. 395 ГК РФ, по настоящему договору за период с 11.12.2020 года по 31.05.2021 года в размере 440 240,59 рублей.

Статьей 395 ГК РФ установлено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Статьей 395 ГК РФ установлено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Как следует из п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016 года, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки исполнения денежного обязательства, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, если иной размер процентов не был установлен законом или договором, определяется в соответствии с существовавшими в месте жительства кредитора - физического лица или в месте нахождения кредитора - юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после 31 июля 2016 года, определяется на основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 статьи 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Учитывая то обстоятельство, что ответчик нарушил свои обязательства в части сроков выполнения работ, которые были установлены договором, не возвратил денежные средства, суд считает начисление процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.12.2020 г. по 31.05.2021 г. в размере 440 240,59 руб. правомерным.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате госпошлине в размере 130 020 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Медведь" (117246, Москва город, проезд Научный, дом 19, эт 2 комн 6д оф 184, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.04.2019, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АРКС МТ" (117420, Москва город, ФИО2 улица, дом 12а, эт 4 оф 417, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.04.2018, ИНН: <***>) сумму неосновательного обогащения в размере 20 963 670 (Двадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.12.2020 г. по 31.05.2021 г. в размере 440 240 (Четыреста сорок тысяч двести сорок) руб. 59 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 130 020 (Сто тридцать тысяч двадцать) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин