Решение от 5 августа 2021 г. по делу № А07-15165/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-15165/21
г. Уфа
05 августа 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 29.07.2021

Полный текст решения изготовлен 05.08.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Амировой Э.И., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 4 643 083 руб. 35 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 22 897 руб. 40 коп., начисленные за период с 28.04.2021 по 02.06.2021

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, паспорт, по доверенности от 21.07.2021, диплом ВСБ 0139075 от 13.06.2003 (рег.номер 253 от 27.06.2003).

от ответчика – ФИО2, паспорт, по доверенности от 11.01.2021.

Общество с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 4 643 083 руб. 35 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 22 897 руб. 40 коп., начисленные за период с 28.04.2021 по 02.06.2021.

Определением от 11.06.2021 исковое заявление принято к производству суда.

Определением от 22.07.2021 судом был объявлен перерыв в судебном заседании до 29.07.2021 13:45.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан с учетом положений ст. 121, 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Постановления Пленума ВАС Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 99 "О процессуальных сроках", что свидетельствует о соблюдении правил ст. ст. 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при том же лице, ведущем протокол, явку обеспечил представители истца и ответчика.

Ответчик в судебном заседании представил отзыв на иск, в котором ссылается на оплату основным заказчиком не в полном объеме, в связи с чем у истца отсутствует возможность оплатить задолженность обществу с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности».

В судебном заседании истец уточнил исковые требования, в результате просил взыскать задолженность за выполненные работы в размере 5 213 173 руб. 82 коп.

Заявление об уточнении суммы исковых требований судом принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев заявленные требования, заслушав представителей истца и ответчика, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между обществом с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» (генподрядчик) заключен договор субподряда № 44 от 24.12.2019, по условиям которого (в редакции дополнительных соглашений №1 от 15.01.2020, №2 от 24.01.2020, № 3 от 26.02.2020) субподрядчик обязался выполнить работы по монтажу пожарной, дополнительные работы по автоматизации систем, дополнительные работы по монтажу пожарной и охранной сигнализации (офис №1,2,3), дополнительные работы по монтажу домофонной связи на объекте: «Жилой дом литер 23 (секция Е), со встроено-пристроенными помещениями, на территории, ограниченной улицами Мингажева, Чернышевского, ФИО3, ФИО4, ФИО5, проспектом Салавата Юлаева в Кировском районе ГО г. Уфа РБ», в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями нормативных актов. Генподрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену.

В силу п. 1.4 договора (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 26.02.2020) начало работ – 09.01.2020, окончание работ – 31.03.2020).

Согласно п. 2.1 договора (в редакции дополнительных соглашений №1 от 15.01.2020, №2 от 24.01.2020, № 3 от 26.02.2020) стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет 2 463 408 руб. 07 коп., в том числе НДС 20 %.

В соответствии с п. 2.2 договора генподрядчик оплачивает выполненные субподрядчиком работы на основании подписанных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

На основании п. 2.3 договора генподрядчик оплачивает выполненные субподрядчиком работы на основании подписанных КС-2, КС-3, предъявленной счет-фактурой, исполнительной документации, в течение 60 календарных дней. Генподрядчик до начала выполнения работ оплачивает субподрядчику аванс на приобретение материалов в размере 300 000 руб., в том числе НДС 20 %.

В силу п. 2.7 договора оплата выполненных работ производится с удержанием 5 % от стоимости выполненных работ. Сумма 5% от стоимости выполненных работ является гарантийным фондом (резервом), обеспечивающим надлежащее исполнение подрядчиком взятых на себя обязательство по договору. Накопленная генподрядчиком сумма гарантийного удержания выплачивается субподрядчику в течение 10 календарных дней после ввода в эксплуатацию.

В подтверждение факта выполнения работ по договору от № 44 от 24.12.2019 истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 № 1 от 31.01.2020, от 14.02.2020, от 14.02.2020 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 31.01.2020, №2 от 14.02.2020, подписанные сторонами без возражений.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» (генподрядчик) заключен договор субподряда № 1 от 07.02.2020, по условиям которого субподрядчик обязался выполнить работы по пуско-наладке пожарной сигнализации в жилой части и офисах на объекте: «Жилой дом литер 23 (секция Е), со встроенно-пристроенными помещениями, на территории, ограниченной, улицами Мингажева, Чернышевского, ФИО3, ФИО4, ФИО5, проспектом Салавата Юлаева в Кировском районе ГО г. Уфа РБ»

Генподрядчик обязался обеспечить своевременную оплату производимых субподрядчиком работ.

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в 3 разделе договора: начало работ – 07.02.2020, окончание работ – 14.02.2020.

В силу п. 5.1 договора стоимость работ составляет 223 992 руб. 29 коп., в том числе НДС 20%. Стоимость работ является «закрытой» и неизменной до окончания работ по договору.

Согласно п. 5.2 договора генподрядчик оплачивает выполненные субподрядчиком работы на основании подписанных актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, представленной счет-фактурой и исполнительной документацией на выполненные объем работ в течение 60 календарных дней.

В подтверждение факта выполнения работ по договору № 1 от 07.02.2020 истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 № 1 от 14.02.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 14.02.2020, подписанные сторонами без возражений.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» (генподрядчик) заключен договор субподряда № 09-46 от 23.03.2020, по условиям которого (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.06.2020, № 2 от 01.02.2021) субподрядчик обязался выполнить работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации, домофонной связи, системы комплексной автоматизации с использованием материалов и оборудования субподрядчика, работы по монтажу электрооборудования и освещения, работы по монтаже охранно-пожарной сигнализации, домофонной связи, системы комплексной автоматизации, пусконаладочные работы в электроустановках, пусконаладочные работы слаботочных устройств с использованием материалов и оборудования субподрядчика, а также работы по монтажу электрооборудования и освещения, работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации, домофонной связи, системы комплексной автоматизации, пусконаладочные работы в электроустановках, пусконаладочные работы слаботочных устройств, монтаж силового кабеля, восстановление кабеля, пусконаладочные работы насосной станции с использованием материалов и оборудования субподрядчика на объекте, работы: «Многоэтажный жилой дом литер 1 со встроенными помещениями в квартале 23 южной части жилого района «Затон-Восточный», ограниченной улицами Шмидта, ФИО6, автодорогой «Уфа-Затон», рекой Белой в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан», секция И, в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями нормативных актов.

В силу п. 1.4 договора (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.06.2020, № 2 от 01.02.2021) начало работ – 01.04.2020, окончание работ – 28.02.2021.

Согласно п. 2.1 договора ((в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.06.2020, № 2 от 01.02.2021) стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет:

-монтаж электрооборудования и освещения - 7 286 490,00руб., в т.ч. НДС 20 %

-оборудование ЭО - 43 171,20руб., в т.ч. НДС 20%;

-монтаж системы комплексной автоматизации - 133 066,80руб., в т.ч. НДС 20%,

-оборудование комплексной автоматизации - 50 727,60руб., в т.ч. НДС 20%;

-монтаж охранно-пожарной сигнализации - 2 851 497,00руб., в т.ч. НДС 20%;

-оборудование ОПС - 202 683,60руб., в т.ч. НДС 20%;

-монтаж домофонной связи - 287 933,40руб., в т.ч. НДС 20%;

-оборудование домофонное - 68 184,00руб., в т.ч. НДС 20%;

-пусконаладочные работы в электроустановках - 79 797,60руб., в т.ч. НДС 20%;

-пусконаладочные работы слаботочных устройств - 303 993,60руб., в т.ч. НДС 20%;

-монтаж электрооборудования и освещения (доп.) - 20 411,41руб., в т.ч. НДС 20%;

-монтаж охранно-пожарной сигнализации (доп.) - 1 123,00руб., в т.ч. НДС 20%;

-монтаж электрооборудования и освещения(доп.) -7802,16 руб., в т.ч.НДС 20%;

-восстановление кабеля -188 701,92 руб., в т.ч. НДС 20%;

-монтаж силового кабеля -36 557,52 руб., в т.ч.НДС 20%;

-монтаж электрооборудования и освещения (доп.) -237835,92 руб., в т.ч. НДС 20%;

-наружные сети ЭС -39115,68 руб., в.т.ч.НДС 20%;

-ПНР повысительной насосной станции -83 831,04 руб., в т.ч. НДС 20%.

Стоимость работ и материалов является «закрытой» и неизменной до окончания работ по договору. Стоимость оборудования является ориентировочной. Стоимость оборудования указывается в КС-2 по факту приобретения с предъявлением счета-фактуры.

Согласно п. 2.3 договора генподрядчик вправе оплатить выполненные субподрядчиком работы на основании подписанных КС-2, КС-3, предъявленной счет-фактурой, исполнительной документации, в течение 60 календарных дней, после получения средств от заказчика. Генподрядчик до начала выполнения работ оплачивает субподрядчику аванс на приобретение материалов в размере 1 000 000 руб., в том числе НДС 20%.

В силу п. 2.6 договора оплата выполненных работ производится с удержанием 5 % от стоимости выполненных работ. Сумма 5% от стоимости выполненных работ является гарантийным фондом (резервом), обеспечивающим надлежащее исполнение подрядчиком взятых на себя обязательство по договору. Накопленная генподрядчиком сумма гарантийного удержания выплачивается субподрядчику в течение 10 календарных дней после ввода в эксплуатацию.

В подтверждение факта выполнения работ по договору № 09-46 от 23.03.2020 истцом в материалы дела представлены акты приемки выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.04.2020, №2 от 31.05.2020, № 3 от 30.06.2020, № 4 от 31.08.2020, № 5 от 30.11.2020, № 6 от 21.12.2020, № 7 от 28.02.2021 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.04.2020., №2 от 31.05.2020, № 3 от 30.06.2020, № 4 от 31.08.2020, № 5 от 30.11.2020, № 6 от 21.12.2020., № 7 от 28.02.2021, подписанные сторонами без возражений.

В подтверждение факта выполнения работ по договорам истцом в материалы дела представлены акты сверки взаимных расчетов за период 2020 г., 1 квартал 2021 г. подписанный сторонами без возражений.

По сведениям истца, оплата работ произведена ответчиком частично, задолженность по договорам составляет 5 213 713 руб. 82 коп.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обществом с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» обязанности по оплате выполненных работ, общество с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» направило в его адрес претензию № 156 от 27.04.2021 с требованием уплаты долга, а впоследствии обратилось в суд с рассматриваемым иском.

Проанализировав условия договоров № 44 от 24.12.2019, №1 от 07.02.2020, № 09-46 от 23.03.2020, суд пришел к выводу, что сторонами заключены договоры строительного подряда, отношения по которым регулируются положениями статей 740 – 757 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также непротиворечащих им общих норм о подряде, содержащихся в главе 37 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка). Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах, как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно положениям п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исследовав условия представленных договоров субподряда суд с учетом требований статей 431, 432, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснений Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", в совокупности с представленными в дело документами признает договоры заключенными ввиду согласования сторонами всех существенных условий, присущих договорам подряда, в том числе о предмете (содержание, объем и виды подлежащих выполнению работ) и сроках выполнения работ.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со статьей 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 названного Кодекса.

Основанием для возникновения обязательств заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику (статьи 720, 753 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача и приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, законами или иными правовыми актами.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договоры № 44 от 24.12.2019, №1 от 07.02.2020, № 09-46 от 23.03.2020, акты приемки выполненных работ формы КС-2 № 1 от 31.01.2020, №2 от 14.02.2020, №1 от 14.02.2020, № 1 от 30.04.2020, №1 от 31.05.2020, № 3 от 30.06.2020, № 2 от 31.08.2020, № 1 от 30.11.2020, № 6 от 21.12.2020, № 7 от 28.02.2021 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 31.01.2020 на сумму 1 650 568 руб. 18 коп., № 2 от 14.02.2020 на сумму 270 913 руб. 82 коп., №1 от 14.02.2020 на сумму 223 992 руб. 29 коп., №1 от 30.04.2020 на сумму 1 709 985 руб. 60 коп.,№ 3 от 30.04.2020 на сумму 319 438 руб. 94 коп., №2 от 31.05.2020 на сумму 938 746 руб. 80 коп., № 3 от 30.06.2020 на сумму 844 432 руб. 20 коп., № 4 от 31.08.2020 на сумму 1 097 994 руб., № 5 от 30.11.2020 на сумму 4 736 243 руб. 66 коп., № 6 от 21.12.2020 на сумму 1 136 932 руб. 42 коп., № 7 от 28.02.2021 на сумму 593 844 руб. 24 коп., акты сверок, претензию, суд установил факт заключения сторонами договоров подряда, факт выполнения истцом в рамках данных договоров работ, факт принятия указанных работ ответчиком, в связи с чем пришел к выводу о возникновении на стороне последнего обязанности по их оплате.

Судом принято во внимание, что представленные в материалы дела акт КС-2 и справка КС-3 подписаны ответчиком без замечаний, доказательства наличия претензий к выполненным работам в материалах дела отсутствуют, факт выполнения работ ответчиком не оспорен, возражений относительно их количества, качества и стоимости не заявлено, при этом доказательств оплаты не представлено, наличие задолженности не опровергнуто.

Судом отклоняются доводы ответчика о том, что оплата обществу с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» не произведена ввиду задержки оплаты основным заказчиком. Тот факт, что просрочка в оплате выполненных работ вызвана ненадлежащим исполнением обязанности контрагента ответчика, не является основанием для изменения срока оплаты, согласованного сторонами в договорах.

Необходимо отметить, что смыслу статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет риск наступления неблагоприятных последствий, в том числе, от заключения хозяйственных сделок.

Таким образом, в случае нарушения обязанностей со стороны контрагентов должника, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не освобождается от исполнения обязательства в установленные договором сроки, а, следовательно, и от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

При таких обстоятельствах требования общества с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» задолженности за выполненные работы в размере 5 213 173 руб. 82 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Поскольку при принятии искового заявления к производству суда истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины и решение принято в пользу истца, в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ и статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение иска в размере 49 066 руб. подлежит взысканию с ответчика непосредственно в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность за выполненные работы в размере 5 213 173 руб. 82 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Трест «Башкиргражданстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 49 066 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после вступления решения в законную.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Р. Хазиахметова