Резолютивная часть решения от 21 мая 2020 г. по делу № А31-682/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации
Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

«21» мая 2020 года по результатам рассмотрения дела № А31-682/2020

по исковому заявлению публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ИНН 6901067107, ОГРН 1046900099498) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строй-Актив» (ИНН 4401106330, ОГРН 1104401001935) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по III категория надежности № 41708497 (2678-Ц/3(3)-ТП(2018)И) от 12.09.2018 и о взыскании 16 735 руб. 79 коп. неустойки, начисленной за период с 13.03.2019 по 15.11.2019,

Суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи Паниной С.Л. ,

(фамилия, инициалы)

руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по III категория надежности № 41708497 (2678-Ц/3(3)- ТП(2018)И) от 12.09.2018, заключенный между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строй- Актив».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строй-Актив» (ИНН 4401106330, ОГРН 1104401001935) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго», г. Кострома (ИНН 6901067107, ОГРН 1046900099498) 16 735 руб. 79 коп. неустойки, а также 8 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области. Судья С.Л. Панина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.04.2020 11:20:20

Кому выдана Панина Светлана Леонидовна