СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 июня 2022 г. по делу № А47-15946/2021

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

34/2022-254454(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-15946/2021
г. Оренбург
14 июня 2022 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Сердюк Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Мегастрой» (461040, Оренбургская область, г.Бузулук, ул.1 Мая, д. 37А, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки (пени, штраф) в связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательств при выполнении работ по благоустройству общественной территории по муниципальному контракту № 01533000003200001040001 от 11.11.2020 за период с 01.09.2021 по 15.10.2021 в размере 188 035, 21 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука удовлетворить оставит без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://www.18aac.arbitr.ru.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Т.В. Сердюк

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 7:21:32 Кому выдана Сердюк Татьяна Владимировна