СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 декабря 2017 г. по делу № А65-35133/2017

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

1923/2017-263634(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-35133/2017
г. Казань
15 декабря 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Коротенко С.И.,

при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой Т.Д.,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Автотрансэкология", г.Казань, (ОГРН <***>; ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Группа "Компромисс", г.Казань, (ОГРН <***>; ИНН <***>) о взыскании 973 271 рубля 39 копеек неустойки,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Группа "Компромисс", г.Казань, (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Автотрансэкология", г.Казань, (ОГРН <***>; ИНН <***>) 476 965 рублей 46 копеек неустойки.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Группа "Компромисс", г.Казань, (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 22 465 рублей государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья С.И.Коротенко