Решение от 26 апреля 2019 г. по делу № А83-6457/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А83-6457/2019
26 апреля 2019 года
город Симферополь


Резолютивная часть решения оглашена 24 апреля 2019года

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассматрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Республики Крым по адресу: <...>, зал судебного заседания №322, материалы дела по иску

ООО "СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД" (295033, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2015, ИНН: <***>, КПП: 910201001)

к ГБУ РК "БЕЛОГОРСКИЙ ПНИ" (297600 КРЫМ <...> , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2014, ИНН: <***>, КПП: 910901001)

о внесении изменений в условия договора

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2, по доверенности №1072от 19.12.2018 года; ФИО3, по доверенности №1091 от 21.12.2018 года;

от ответчика – ФИО4, заместитель директора, по доверенности №14 от 23.04.2019 года; ФИО5, по доверенности №15 от 23.04.2019 года

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» обратилось в суд с исковым заявлением к ГБЦ РК «Белогорский психоневрологический интернат», с учетом заявления в порядке ст. 49 АПК РФ об уточнении исковых требований, принятого судом, просит внести изменения в условия договора на выполнение работ № 107 от 24.10.2017 г. по объекту: «Капитальное строительство ГБУ РК «Белогорский психоневрологический интернат» на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск» в части изменения пункта 4.1. контракта изложив его в следующей редакции:

«4.1. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения Контракта;

- окончание выполнения работ: 01 сентября 2019 года.»

Ответчик исковые требования в части продления срока выполнения работ по Государственному контракту от 24 октября 2017 года № 107 признал, что отразил в представленном отзыве. В части взыскания с ГБУ РК «Белогорский ПНИ» в пользу ООО «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп. просил отказать.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований ввиду следующего:

Судом установлено, что между Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Белогорский психоневрологический интернат» (далее по тексту: Ответчик; ГБУ РК «Белогорский ПНИ») и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» (далее по тексту: Истец; ООО «СК Консоль-Строй ЛТД») заключен государственный контракт от 24 октября 2017 года № 107 (далее по тексту: «Государственный контракт», «Контракт») на выполнение работ по объекту: «Капитальное строительство ГБУ РК «Белогорский психоневрологический интернат» на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск» (далее по тексту: «Объект строительства», «Психологический интернат»). В соответствии с п. 1.1. Государственного контракта, ГБУ РК «Белогорский ПНИ» (по Контракту – Заказчик) поручает, а ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» (по Контракту – Подрядчик) принимает на себя обязательство выполнить работы по строительству Психоневрологического интерната в объеме, установленном в Техническом задании (приложение 1 к настоящему Контракту, являющемся его неотъемлемой частью) в срок, установленный Календарным графиком выполнения работ (приложение 3 к настоящему Контракту, являющемся его неотъемлемой частью), согласованным с Заказчиком, по цене Контракта, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Согласно п. 4.1. Контракта, в редакции Дополнительного соглашения от 28 января 2019 года к Государственному контракту от 24 октября 2017 г. № 107, срок выполнения работ составляет:

- начало выполнения работ: с даты заключения Контракта;

- окончание выполнения работ: 30 мая 2019 года.

Пунктом 4.2. Государственного контракта установлено, что результатом выполненной работы по Контракту, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время, по заявлению истца, в связи с необходимостью соблюдения технологии строительного процесса Объекта, а также в связи с возникновением в ходе выполнения строительно-монтажных работ множества вопросов, для решения которых необходимо вносить соответствующие корректировки в проектно-сметную документацию, ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» - Подрядчик имеет реальную потребность в изменении условий Контракта в части продления сроков выполнения работ сроком до 01 сентября 2019 года.

В обоснование исковых требований истец пояснил, что Общество ведет строительство Объекта социальной защиты населения, для социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших частично или полностью способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию психического, а нередко и физического здоровья в постоянном уходе и наблюдении. К созданию (строительству) объектов такого рода предъявляются особые требования.

Истец отметил, что объекты строительства указанного рода имеют сложную форму, что, в свою очередь, требует большего нормативного времени на его возведение (строительство).

В заявлении Истцом так же указано, что особенность и сложность климатических условий территории, на которой осуществляется строительство Психоневрологического интерната, вносит свои коррективы в рабочий процесс, в связи с чем, возникают обстоятельства, не зависящие от подрядчика, но влияющие на ход проведения строительно-монтажных работ, которые, в свою очередь, создают невозможность завершить эти работы (или определенный этап работы) в обусловленный срок.

В связи с необходимостью внесения изменений в условия контракта в части изменения срока окончания выполнения работ, истец обратился к ответчику с предложением об изменении пункта 4.1. Контракта.

В подтверждение обращения к ответчику по данному вопросу истцом представлена претензия исх. № 403 от 16.04.2019, полученная представителем ГБУ РК «Белогорский ПНИ» 16.04.2019 г.

Письмом исх. № 275 от 17.04.2019 г. ответчик выразил отказ по вопросу внесения изменений в Государственный контракт в части изменения срока окончания выполнения работ со ссылкой на положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В процессе рассмотрения дела, ответчик признал исковые требования и пояснил, что в связи с необходимостью соблюдения технологии строительного процесса объекта, возникла реальная необходимость в продлении срока исполнения государственного контракта до 01 сентября 2019г. При этом ответчик высказался о намерении продолжить сотрудничество с истцом в рамках исполнения обязательств.

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Пунктом 1 статьи 451 ГК РФ предусмотрена возможность изменения или расторжения договора, если иное не предусмотрено им или не вытекает из его существа, в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. При этом, изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В силу пункта 2 статьи 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно пункту 4 статьи 451 ГК РФ изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Суд считает необходимым принять во внимание, что Объектом строительства является капитальное строительство ГБУ РК «Белогорский психоневрологический интернат на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования» - социально значимый объект, социально-медицинское учреждение, которое предназначено для постоянного проживания и обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающих хроническими психическими расстройствами и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и которое должно обеспечивать соответствующие их возрасту и состоянию здоровья условия, то есть направленный на обеспечение благополучных условий жизнедеятельности людей, нуждающихся в дополнительной социальной защите и прекращение строительства объекта в связи с истечением срока строительства, установленного Государственным контрактом, а не выполнением задания по контракту, не может быть принято судом разумным и добросовестным поведением сторон при исполнении контракта.

Суд считает, что установление разумных сроков выполнения работ по Контракту, будет соответствовать общественным интересам.

В соответствии с ч. 3 ст. 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или расторжении договора. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Частью 4 данной статьи предусмотрено, что при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

Истцом, в процессе рассмотрения дела, подано заявление об оставлении судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп. за собой.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Изменить пункт 4.1. Государственного контракта № 107 от 24 октября 2017 года на выполнение работ по объекту: «Капитальное строительство ГБУ РК «Белогорский психоневрологический интернат» на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск» изложив в следующей редакции:

«4.1. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения Контракта;

- окончание выполнения работ: 01 сентября 2019 г.»

Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 6000 руб. 00 коп. возложить на общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД».

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления в полном объеме), а так же в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья А.Н. Гризодубова