Резолютивная часть решения от 28 ноября 2018 г. по делу № А59-3760/2018

17_826626

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-3760/2018
г. Южно-Сахалинск
27 ноября 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании, проведенном с использованием систем видеконференц-связи, дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг (ОГРН <***>, ИНН <***>; 115054, <...>)

к Областному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства Правительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 693000, <...>),

к Сахалинской области в лице Министерства имущества и земельных отношений Сахалинской области (ОГРН <***>, ИНН <***>; 693000, <...>)

третьи лица:

- Министерство строительства Сахалинской области (693000, г. Южно- Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 32),

- закрытое акционерное общество «Трансстрой-Сахалин» (693006, <...>)

о взыскании задолженности по вознаграждению за финансирование, неустойки, расходов на оплату государственной пошлины,

при участии:

от истца - ФИО2 по доверенности № 1602 от

05.02.2018

от ответчика МИЗО СО – ФИО3 по

доверенности от 26.12.2017,

от третьего лица Минстрой СО – ФИО4 по

доверенности от 17.08.2018 в отсутствие иных лиц, участвующих в деле,

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать в пользу Общества с ограниченной ответственностью ВТБ «Факторинг» с Областного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Правительства Сахалинской области», а при недостаточности денежных средств Учреждения – с Сахалинской области в лице Министерства имущества и земельных отношений Сахалинской области за счет казны Сахалинской области, долг по оплате вознаграждения в сумме 13 940 461 рубль 43 копейки, неустойку в размере 68 054 057 рублей 70 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей, всего 82 194 519 рублей 13 копеек.

В удовлетворении неустойки в большем размере – отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.В.Кучкина