Резолютивная часть решения от 22 августа 2023 г. по делу № А41-32355/2023Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 9_14390645 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-32355/2023 г. Москва 22 августа 2023 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-32355/23 по иску Акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" (ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью СК "МЕРИДИАН" (ОГРН <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № СлР10020от 02.02.2021 в размере 953 371,80 рублей, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "МЕРИДИАН" (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" (ОГРН <***>) 953 371,80 руб. неустойки по договору подряда № СлР10020 от 02.02.2021, а также 22 067 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО СК "МЕРИДИАН" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
