Резолютивная часть решения от 21 ноября 2019 г. по делу № А84-4098/2019

1167_100663

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А84-4098/2019
город Севастополь
21 ноября 2019 г.
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Мирошник Анны Сергеевны, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва) к государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Севастополь) о взыскании пени по государственному контракту,

встречное исковое заявление государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Севастополь) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва) о взыскании неустойки по государственному контракту,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента городского хозяйства города Севастополя.

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» удовлетворить.

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» пени по государственному контракту № 10 ВО-ЭА от 15.05.2018 в размере 1 153 046,72 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 530 руб.

Встречное исковое заявление государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» неустойку по государственному контракту № 10 ВО-ЭА от 15.05.2018 в размере 113 734,38 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

С учетом произведенного судом взаимозачета встречных однородных требований:

взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» пени по государственному контракту № 10 ВО-ЭА от 15.05.2018 в размере 1 039 312,34 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 22 386 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 2 144 руб.

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в доход федерального бюджета сумму государственной полшины в размере 25 537 руб.

Исполнительные листы выдать в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья А.С. Мирошник