Резолютивная часть решения от 12 декабря 2017 г. по делу № А65-30879/2017Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1615/2017-261769(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-30879/2017 г. Казань 12 декабря 2017 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску истца - общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегастрой", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Ак таш", г.Казань (ОГРН 1071690011172, ИНН <***>) о взыскании 2 731 260 рублей неустойки, и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ак таш" к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегастрой" о взыскании 3 369 694 рублей 22 копеек неустойки с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность от 27.06.2017г. от ответчика – ФИО3, доверенность от 13.10.2017г. руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ак таш", г.Казань (ОГРН 1071690011172, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегастрой", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 1 618 000 рублей. В остальной части первоначального иска отказать. В удовлетворении встречного искового заявления отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ак таш", г.Казань (ОГРН 1071690011172, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 36 656 рублей. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Председательствующий судья А.С. Сотов Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "Строительная компания "Мегастрой", г.Казань (подробнее)Ответчики:ООО "Ак таш", г.Казань (подробнее)Судьи дела:Сотов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
