Резолютивная часть решения от 27 декабря 2021 г. по делу № А67-12841/2018

85_2191629



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67- 12841/2018 27.12.2021

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.А.Гребенникова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Департамента капитального строительства Администрации города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>) к

открытому акционерному обществу «Ханты-Мансийскдорстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 300 543 346,51 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности № 54 от 05.01.2021 (удостоверение), ФИО3 по доверенности № 53 от 20.03.2021 (удостоверение);

от ответчика (онлайн) – ФИО4 по доверенности от 24.08.2021 (паспорт).

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать обоснованным требование о взыскании с открытого акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» в пользу Департамента капитального строительства Администрации города Томска 5 010 906,74 руб. неустойки. В остальной части требование Департамента капитального строительства Администрации города Томска признать не обоснованным.

Признать обоснованным взыскание с Департамента капитального строительства Администрации города Томска в пользу с открытого акционерного общества «Ханты- Мансийскдорстрой» 245 831,79 руб. расходов на оплату услуг эксперта.

Произвести зачет требования о взыскании неустойки и требования о взыскании расходов на оплату услуг эксперта, в результате которого взыскать с открытого

акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» в пользу Департамента капитального строительства Администрации города Томска 4 765 074,95 руб.

Взыскать с открытого акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» в доход федерального бюджета 3 334,57 руб. государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Д.А. Гребенников