Решение от 10 октября 2022 г. по делу № А33-15879/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РЕШЕНИЕ

10 октября 2022 года


Дело № А33-15879/2022


Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено 10 октября 2022 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Раздобреевой И.А. , рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к муниципальному казенному учреждению города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании исполнить обязательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрации города Красноярска, Департамента городского хозяйства Администрации г. Красноярска,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО1 на основании доверенности от 16.11.2020,

от ответчика: ФИО2 на основании доверенности от 16.06.2022 № 42,

от Департамента городского хозяйства Администрации г. Красноярска: ФИО3 на основании доверенности от 29.12.2021 № 161,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО4,

установил:

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к муниципальному казенному учреждению города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" (далее - ответчик) об обязании исполнить обязательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре, а именно:

- подготовить в порядке, предусмотренном ст. 45 Закона №73-ФЗ, проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место формирования в 1939, 1941, гг. 119/17 Гвардейской дивизии, в первые годы войны отправившейся на фронт. Установлена стела», расположенный по адресу: город Красноярск, Зеленая Роща, Гвардейский парк;

- выполнить в порядке, предусмотренном ст. 45 ФЗ-73, работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место формирования в 1939, 1941, гг. 119/17 Гвардейской дивизии, в первые годы войны отправившейся на фронт. Установлена стела», расположенный по адресу: город Красноярск, Зеленая Роща, Гвардейский парк, на основании проектной документации.

Заявление принято к производству суда. Определением от 29.06.2022 возбуждено производство по делу.

Определением от 08.08.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Администрация города Красноярска, Департамент городского хозяйства Администрации г. Красноярска.

Представитель Администрации города Красноярска в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в его отсутствие.

В судебном заседании представитель заявителя заявленные требования поддержал согласно доводам, изложенным в заявлении.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований согласно доводам, изложенным в письменных возражениях.

В судебном заседании представитель Департамента городского хозяйства Администрации г. Красноярска дал пояснения по утверждению бюджета.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Решением Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345 «О неотложных мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры» объект культурного наследия регионального значения «Место формирования в 1939, 1941 гг. 119/17 Гвардейской дивизии, в первые годы войны отправившейся на фронт. Установлена стела», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Зеленая Роща, Гвардейский парк, принят на государственную охрану.

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05.11.2014 № 1853 объект культурного наследия зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации за регистрационным номером 271410026060005.

Приказом Министерства культуры Красноярского края от 01.10.2013 № 463 утвержден предмет охраны объекта культурного наследия.

Приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 24.11.2016 № 742 утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.

В соответствии с актом технического состояния объекта культурного наследия регионального значения от 30.03.2016 № 419 зафиксировано состояние объекта культурного наследия, а также установлена необходимость проведения работ по сохранению.

В письме о направлении охранного обязательства от 25.11.2016 № 2-5161 «Об охранном обязательстве» указываются следующие сроки выполнения работ:

- подготовить проектную документацию на работы по сохранению объекта в срок до 01.06.2018;

- выполнить работы по сохранению объекта в соответствии с проектной документацией в срок до 01.08.2019.

В 2022 году объект культурного наследия повторно осматривался Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, о чем составлен акт технического состояния от 27.01.2022 № 10, установлено, что работы по сохранению на объекте не выполнены.

Правообладателем объекта культурного наследия на праве оперативного управления в соответствии с распоряжением Администрации города Красноярска от 31.12.2014 № 6832-недв «О передаче объектов городской казны в оперативное управление МКУ «УДИБ» является муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства".

В связи с тем, что ответчиком не выполнены указанные мероприятия, Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края обратилась в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением об обязании исполнить обязательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми акта-ми, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены за-коном или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

В силу пункта 3 статьи 11 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ) региональный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия осуществляется региональными органами охраны объектов культурного наследия согласно их компетенции в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Предметом такого надзора, является, в том числе, осуществление органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами мер по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Согласно подпункта 2 пункта 1.1 Положения о службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 152-п "Об утверждении Положения о службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края", Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (далее - Служба) является органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.

Таким образом, истец является органом государственной власти, уполномоченным осуществлять региональный государственный надзор в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

В силу с подпункта 6 пункта 6 статьи 11 Закона № 73-ФЗ, истец, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет право предъявлять в суд иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре.

Статьей 7 Федерального закона №73-ФЗ гражданам Российской Федерации гарантируется обеспечение сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Предметом регулирования Федерального закона №73-ФЗ, согласно пункту 2 статьи 1 данного Федерального закона, являются особенности владения и пользования объектами культурного наследия как особым видом имущества.

Имущественные отношения, возникающие при сохранении, использовании объектов культурного наследия и их территорий, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №73-ФЗ.

Часть 1 статьи 47.6 Федерального закона №73-ФЗ предусматривает, что в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр (далее - охранное обязательство), указываются требования в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, предусмотренные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.

Часть 2 указанной статьи также предусматривает, что охранным обязательством устанавливаются требования к сохранению объекта культурного наследия в соответствии со статьей 47.2 настоящего Федерального закона.

В случае необходимости соответствующие органы охраны объектов культурного наследия, определенные пунктом 7 настоящей статьи, вправе устанавливать дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия (часть 3 статьи 47.6 Федерального закона №73-ФЗ).

Исходя из материалов дела, решением Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345 «О неотложных мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры» объект культурного наследия регионального значения «Место формирования в 1939, 1941 гг. 119/17 Гвардейской дивизии, в первые годы войны отправившейся на фронт. Установлена стела», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Зеленая Роща, Гвардейский парк, принят на государственную охрану.

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05.11.2014 № 1853 объект культурного наследия зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации за регистрационным номером 271410026060005.

Приказом Министерства культуры Красноярского края от 01.10.2013 № 463 утвержден предмет охраны объекта культурного наследия.

Приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 24.11.2016 № 742 утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.

Часть 11 статьи 47.6 Федерального закона №73-ФЗ предусматривает, что если иное не установлено настоящим пунктом, охранное обязательство подлежит выполнению физическим или юридическим лицом, которому объект культурного наследия, включенный в реестр, принадлежит на праве собственности, в том числе в случае, если указанный объект находится во владении или в пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании гражданско-правового договора. В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, предоставлен на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарному предприятию или учреждению, охранное обязательство подлежит выполнению унитарным предприятием или учреждением.

Правообладателем объекта культурного наследия на праве оперативного управления в соответствии с распоряжением Администрации города Красноярска от 31.12.2014 № 6832-недв «О передаче объектов городской казны в оперативное управление МКУ «УДИБ» является муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства".

В соответствии с пп.1, 8 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона N 73-ФЗ, при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии и не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Пунктом 7 статьи 48 Федерального закона N 73-ФЗ, в случае, если к моменту заключения договора, предусматривающего передачу права собственности на объект культурного наследия, включенный в реестр, земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо права владения и (или) пользования таким имуществом, в отношении указанного объекта, земельного участка действует охранное обязательство, предусмотренное статьей 47.6 настоящего Федерального закона, такой договор должен содержать в качестве существенного условия обязательство лица, у которого на основании такого договора возникает право собственности на указанное имущество или право владения и (или) пользования этим имуществом, по выполнению требований, предусмотренных соответствующим охранным обязательством, порядок и условия их выполнения. В случае отсутствия в договоре предусмотренного настоящим пунктом существенного условия сделка является ничтожной. Копия охранного обязательства является неотъемлемой частью договора, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В силу пункта 11 Федерального закона N 73-ФЗ лицо, которому объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, переданы во владение или в пользование на основании договора, обязано выполнять требования в отношении таких объектов, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона. Распределение обязанностей по выполнению требований, предусмотренных статьей 47.2 настоящего Федерального закона, между сторонами договора устанавливается указанным договором, если иное не предусмотрено статьей 47.6 настоящего Федерального закона.

Таким образом, исходя из совокупности норм права, закрепленных в Гражданском кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе N 73-ФЗ, правомочия пользователя обременены его обязанностью провести работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия.

Уклонение от проведения работ по сохранению является неисполнением взятого ответчиком на себя обязательства перед обществом и государством по сохранению Объекта, имеющего историческую, архитектурную, градостроительную и эстетическую ценность и может привести к его утрате.

Аналогичный правовой подход отражен в судебной практике и содержится, например, в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.12.2019 N Ф02-6113/2019 по делу N А33-7044/2019, постановлениях Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 по делу №А40-5518/17, от 23.10.2018 по делу №А40-240744/17, от 23.01.2020 по делу №А40-98484/19, постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2019 по делу №А43-14386/2019.

В силу пунктов 1, 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер. Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия на основании составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона № 73-ФЗ работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 настоящей статьи, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 настоящей статьи, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

Приказом Минкультуры России от 08.06.2016 № 278 утвержден порядок выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.

Получение задания является первым этапом в процессе подготовки проектной документации.

Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утвержден Приказом Минкультуры России от 05.06.2015 N 1749

Согласно пп.2 п.2 указанного приказа № 1749 согласование проектной документации осуществляется региональным Органом охраны объектов культурного наследия - в отношении объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), регионального значения, выявленных объектов культурного наследия.

Круг конкретных мероприятий, которые необходимо совершить собственнику или иному законному владельцу ОКН, устанавливается уже в ходе самой процедуры разработки проектной документации, с учетом мнения собственника или иного законного владельца ОКН.

Приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 13.12.2016 № 837 утвержден Административный регламент предоставления службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края государственной услуги «Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственные реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

Регламент по предоставлению государственной услуги определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги.

Приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 09.06.2016 N 393 утвержден Административный регламент предоставления службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края государственной услуги «Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

Срок предоставления государственной услуги - не более 30 рабочих дней с даты регистрации (присвоения входящего номера) заявления с прилагаемыми к нему документами в Органе охраны (п.11. регламента).

Согласно п.2 ст.47.2 Закона № 73-ФЗ состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия на основании составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия.

В соответствии с актом технического состояния объекта культурного наследия регионального значения от 30.03.2016 № 419 зафиксировано состояние объекта культурного наследия, а также установлена необходимость проведения работ по сохранению.

В письме о направлении охранного обязательства от 25.11.2016 № 2-5161 «Об охранном обязательстве» указываются следующие сроки выполнения работ:

- подготовить проектную документацию на работы по сохранению объекта в срок до 01.06.2018;

- выполнить работы по сохранению объекта в соответствии с проектной документацией в срок до 01.08.2019.

Доказательства выполнения требований истца по устранению нарушений законодательства об объектах культурного наследия ответчиком в материалы дела не представлены.

Материалами дела подтверждается, что в 2022 году объект культурного наследия повторно осматривался Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, о чем составлен акт технического состояния от 27.01.2022 № 10, установлено, что работы по сохранению на объекте не выполнены.

В настоящее время ответчиком работы, направленные на сохранение объекта культурного наследия не проведены, проектная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия не подготовлена и не согласована, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Исследовав и оценив по правилам, предусмотренным статьей 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, учитывая, что спорный объект, внесенный в перечень объектов культурного наследия, находится во владении и пользовании муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", доказательства отчуждения объекта недвижимости из реестра объектов культурного наследия в материалы дела не представлены; сведения о проведения реставрационных работ в материалы дела не представлены, суд приходит к выводу о том, что ответчик является лицом, обязанным к исполнению мероприятий, предусмотренных охранным обязательством.

Ответчик, возражая против заявленных требований, ссылается на отсутствие денежных средств на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия. Согласно возражениям ответчика, им были направлены письма в адрес Департамента городского хозяйства администрации города Красноярска о потребности финансирования по данному объекту (900 000 рублей), о выделении денежных средств на разработку проектной документации (1 250 000 рублей), на которые от Департамента городского хозяйства администрации города Красноярска получен ответ, что расходы на данный объект включены в прогноз бюджета города на 2023 год.

Однако данные возражения не принимаются судом, поскольку отсутствие денежных средств не является основанием для несоблюдения требований Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Учитывая изложенное, суд считает обоснованными требования истца в части обязания ответчика в течение 12 месяцев с даты вступления судебного решения в законную силу исполнить обязательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре, а именно:

- подготовить в порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- выполнить в порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работы по сохранению объекта культурного наследия, на основании проектной документации.

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд полагает исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.


Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Обязать муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение 12 месяцев с даты вступления судебного решения в законную силу исполнить обязательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре, а именно:

- подготовить в порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место формирования в 1939, 1941 гг. 119/17 Гвардейской дивизии, в первые годы войны отправившейся на фронт. Установлена стела», расположенный по адресу: город Красноярск, Зеленая Роща, Гвардейский парк;

- выполнить в порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место формирования в 1939, 1941 гг. 119/17 Гвардейской дивизии, в первые годы войны отправившейся на фронт. Установлена стела», расположенный по адресу: город Красноярск, Зеленая Роща, Гвардейский парк, на основании проектной документации.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.


Судья

И.А. Раздобреева