Решение от 1 июня 2023 г. по делу № А56-24406/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-24406/2023
01 июня 2023 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения изготовлена 22.05.2023

Мотивированная часть решения изготовлена 01.06.2023


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью "АЛЬТАН" (ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ИНСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН: <***>)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАН" (далее – ООО "АЛЬТАН") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ИНСТРОЙПРОЕКТ" (далее – ООО "ИНСТРОЙПРОЕКТ") о взыскании 542500 руб. задолженности, 144847,50 руб. неустойки за период с 21.12.2021 по 15.03.2023 с исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022 по договору от 06.10.2021 № А30/21 (далее – Договор).

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определение о принятии искового заявления к производству направлено сторонам по адресам, указанным в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц (РПО № 19085480103470 и 19085480247990).

Решением в виде резолютивной части от 22.05.2023 взыскано 542500 руб. задолженности, 144305 руб. неустойки, в удовлетворении остальной части иска отказано.

ООО "ИНСТРОЙПРОЕКТ" подало заявление о составлении мотивированного решения, в связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ суд составляет мотивированное решение.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "АЛЬТАН" (подрядчиком) и ООО "ИНСТРОЙПРОЕКТ" (заказчиком) заключен Договор, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение собственными силами работ по инженерным изысканиям (далее - отчетная документация) по объекту проектирования: «Реконструкция МСК с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных для дальнейшей переработки ТКО и иных отходов III-V классов опасности включая строительство карт размещения отходов и инфраструктурных объектов (сооружений) на территории Балахнинского района Нижегородской области» в следующем объеме: Инженерно-экологические изыскания.

Цена работы составляет 1 550 000 руб. (п. 3.1 договора).

По п. 3.2. Договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% (тридцати процентов) от суммы настоящего Договора в соответствии с Графиком выполнения работ и платежей (Приложение № 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

В силу п. 3.2.1. Договора последующие оплаты производятся в соответствии с Приложением № 1 к Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ; получения заключения экспертизы.

Согласно п. 6.3. Договора в случае просрочки доплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Договора.

Стороны подписали акты сдачи-приемки выполненных работ от 07.12.2021 № А30/21-01 на сумму 775000 руб., от 13.12.2021 № А30/21-02 на сумму 542500 руб.

ООО "АЛЬТАН" направило ООО "ИНСТРОЙПРОЕКТ" претензию от 27.01.2023 с требованием оплаты задолженности.

Отказ ООО "ИНСТРОЙПРОЕКТ" удовлетворить требование послужил основанием для обращения ООО "АЛЬТАН" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу абзацев 1 – 4 ст. 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В соответствии с абзацами 1 – 2 ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Факт сдачи-приемки работ подтверждается подписанными заказчиком без возражения по объему и качеству работ актами от 07.12.2021 № А30/21-01 на сумму 775000 руб., от 13.12.2021 № А30/21-02 на сумму 542500 руб.

В материалы дела от ответчика отзыв не поступил.

Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты долга, суд удовлетворяет требование о взыскании 542500 руб. задолженности.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец начислил 144847,50 руб. неустойки за период с 21.12.2021 по 15.03.2023 с исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022.

По расчету суда период неустойки составил с 21.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 15.03.2023 (266 дней), размер неустойки составил 144305 руб.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование частично, в размере 144305 руб., в удовлетворении остальной части требования отказывает.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИНСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АЛЬТАН" (ИНН: <***>) 542500 руб. задолженности, 144305 руб. неустойки, 16734 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия



Судья Косенко Т.А.