Решение от 18 октября 2022 г. по делу № А56-70072/2022

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-70072/2022
18 октября 2022 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 18 октября 2022 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Михайлова П.Л.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Профиль СПб" (адрес: Россия 191167, Санкт-Петербург, Тележная ул., д. 37 литер с, помещ. 4 7-н, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Максидом" (адрес: Россия 195220, Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д.12, ОГРН: <***>);

о взыскании задолженности


при участии

- от истца: ФИО2 доверенность от 23.06.2022,

- от ответчика: ФИО3 доверенность от 17.09.2021,

установил:

ООО «ПРОФИЛЬ СПб» (далее по тексту - «Поставщик», «Истец») обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковыми требованиями к ООО «МАКСИДОМ» (далее по тексту - «Покупатель», «Ответчик») о взыскании неустойки в размере 243 449,93 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 40 000,00 рублей, расходов по уплате госпошлины.

В судебном заседании от 10 октября 2022 года объявлялся перерыв до 14 часов 10 минут 13 октября 2022 года, после перерыва судебное заседание продолжалось.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства:

Между Истцом (Поставщиком) - ООО «Профиль СПб», и Ответчиком (Покупателем) - ООО «Максидом», 08 февраля-2011 г. был заключен Договор поставки № 2475/10-н (далее - Договор). По данному Договору Поставщик отгружал Покупателю товары (отделочные материалы), что подтверждается подписанными Покупателем первичными учетными документами (УПД) и актами сверки.


На основании п. 7.1. Договора Покупателю была предоставлена отсрочка по оплате 80 календарных дней, установлен платежный день - среда (Приложение № 1 к Договору «Основные условия поставки»).

На основании п. 8.1. Договора за каждый день просрочки оплаты Покупатель оплачивает пени в размере 0,1% от суммы принятого Покупателем и неоплаченного Товара, срок платежа по которому наступил.

Исходя из данных положений истец начислил ответчику неустойку в размере 243449 рублей 93 копейки.

Истцом представлен расчет неустойки (т. 5 л.д. 745-749 по нумерации истца). несмотря на указание в начале таблицы о взыскании неустойки с 25 марта 2021 года, неустойка рассчитана с ноября 2021 года по 31 марта 2022 года в указанном размере.

Ответчик не согласен с требованиями, изложенными в исковом заявлении, считает их необоснованными по причине того, что основания для взыскания неустойки отсутствуют, истцом проигнорированы условия Договора поставки, дающие право Покупателю на приостановку оплаты за поставленный товар по основаниям, указанным в договоре.

08.02.2011 г. между Истцом и Ответчиком заключен Договор поставки (далее по тексту Договор) № 2475/10-н, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товары на условиях определенных договором. Истцом были приняты все условия Договора поставки. Истец и Ответчик при подписании Договора исходили из свободы в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно п. 7.1 договора поставки, Покупатель производит оплату поставленного товара с отсрочкой платежа, величина которой установлена в Приложении №1 Договора поставки (восемьдесят календарных дней), являющемся неотъемлемой частью Договора, в графе «Отсрочка платежа», но не ранее платежного дня (среда).

Отсрочка платежа начинает исчисляться с момента приемки товара при условии соблюдения Поставщиком требований, предусмотренных Договором.

Согласно п. 13.10 Договора поставки, в течение срока действия Договора Покупатель вправе требовать от Поставщика предоставления документов, подтверждающих: правомочия лиц, подписавших от имени Поставщика документы, направленные Покупателю; уступку Поставщиком права требования к Покупателю по настоящему договору третьим лицам; изменения реквизитов Поставщика и т.п..

Согласно п. 13.11 Договора поставки, Поставщик ежеквартально, в срок до 10-го числа второго месяца квартала, обязан предоставить Покупателю следующие документы:

-Выписку из ЕГРЮЛ. Срок выдачи не более 30 дней до момента подачи документов;

Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам из налоговых органов по Форме №39-1 (Приложение №4 к Приказу ФНС России от 04.04.2005 года № САЭ-3-01/138@). Справка предоставляется с гербовой печатью налоговых органов) со сроком выдачи не более 30 дней от даты предоставления;

Копии финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: баланс организации (Ф-1), отчет о прибылях и убытках организации (Ф-2), расчетная ведомость по средствам Фонда Социального Страхования РФ с отметкой о принятии;

-иные документы по письменному запросу Покупателя.

В случае отказа Поставщика предоставить вышеуказанные документы в установленные в настоящем договоре сроки, Покупатель вправе приостановить оплату за товар по поставкам, осуществленным в течение трех месяцев, предшествующих дате предоставления документов, указанных в пункте 13.11 Договора до момента фактического предоставления Поставщиком Покупателю запрашиваемых документов.

Согласно п. 13.15 Договора поставки, любые документы, предоставление которых Поставщиком является обязательным в соответствии с настоящим Договором, передаются по описи уполномоченному представителю Покупателя под подпись с проставлением фактической даты передачи документов. Опись должна быть заверена печатью Покупателя. Документы могут быть направлены почтовым отправлением с описью вложений и уведомлением о вручении по юридическому адресу Покупателя, указанному в Договоре.

По условиям Договора, предоставление поименованных в пункте 13.11 Документов не требует от Покупателя действий, связанных с уведомлением Поставщика о необходимости и сроках их предоставления и последствиях, связанных с их не предоставлением (с приостановкой оплаты). Соответственно, ответственность за игнорирование требований п. 13.11 является прямой ответственностью Поставщика.

07.10.2021 г. в адрес Поставщиков ООО «МАКСИДОМ», в том числе Истца, отправлен запрос следующего содержания:

«Добрый день. В соответствии с п. 13.11 договора поставки просим предоставить следующие документы:

-Бухгалтерская отчетность за 2020 год с отметкой налоговых органов о приеме;

- Выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату;

- Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам на текущую дату;

- Расчетная ведомость по средствам ФСС на 31.12.2020 и на последнюю отчетную дату 2021

года;

-СЗВ-М за август/сентябрь 2021 года (без персональных данных сотрудников, в части, подтверждающей сдачу отчета, а именно: протокол проверки эл. документа, положительный протокол входного контроля, протокол проверки отчетности).

Документы необходимо предоставить в бумажном виде с отметками о сдаче в госорганы или листом обмена/ЭЦП. Все документы надо заверить вашей печатью и подписью.

Если вы ранее предоставили какие-то из этих документов, например Ф1 и Ф2 за 2020 год, в том числе по запросу других отделов, то повторное предоставление не требуется».

10.11.2021 г. в адрес Истца отправлен повторный дополнительный запрос со следующим содержанием:

«Добрый день. В связи с проверкой ФПС на основании п. 13.11 просим предоставить:

Договор об аренде склада и офиса (юр. адреса), заверенный нотариально, либо свидетельства о собственности или выписки ЕГРН на эти здания и помещения, заверенные печатью и подписью поставщика.

Платежные поручения за 2021 год по договорам аренды либо справку об отсутствии задолженности по этим договорам на текущую дату.

Сопроводительное письмо.

Ф4-ФССза 3 квартал 2021 г.».

Представленные в материалы дела в электронном виде 12 октября 2022 года доказательства передачи требуемых документов ответчику не принимаются судом. Из надписи на сопроводительном письме и из пояснений представителя истца следует, что данные документы передавались через ящик, между тем по условиям договора документы должны передаваться по описи уполномоченному представителю Покупателя под подпись с проставлением фактической даты передачи документов, опись должна быть заверена печатью покупателя. Документы могут быть направлены почтовым отправлением с описью вложений и уведомлением о вручении по юридическому адресу Покупателя указанному в настоящем Договоре.

Ссылка истца на то обстоятельство, что ответчик не прекращал производить оплату поставленного товара, не направил истцу сообщение об отсутствии документов и не заявил о приостановлении оплаты не принимаются судом, т.к. по условиям договора ответчик не обязан извещать истца о приостановлении оплаты, Право на приостановление платежей соответствует установленным обстоятельствам. Запросы направлялись дважды 7 октября 2021 года и 10 ноября 2021 года, при этом просрочка платежей, в соответствии с представленным расчетом, наступила с сентября 2021 года, в соответствии с п. 13.11 покупатель вправе приостановить платежи за товар по поставкам , осуществленным в течение трех месяцев, предшествующих дате представления документов. Осуществление платежей по иным УПД не лишает права, предусмотренного договором, приостановить часть платежей. При этом приостановление может быть осуществлено до фактического предоставления документов. Не принимается судом также и ссылка истца на электронную переписку.

При этом суд также учитывает указанные в актах сверки расчетов от 30.09.2021 г. и 31.12.2021 г. 31.03.2022 г. и 05.04.2022 г. , осуществляемых ежеквартально сведения о том, что просроченная задолженность со стороны покупателя отсутствует..

Суд полагает, что доказательств передачи документов в соответствии с условиями договора истец не представил.

Согласно п. 13.13 Договора поставки, Покупатель не реже одного раза в квартал направляет Поставщику по электронной почте Акт сверки расчетов.

Согласно условиям Договора поставки, Поставщик обязан подписать и предоставить Покупателю Акт сверки расчетов в течение 7 (Семи) календарных дней с даты их направления в адрес Поставщика, либо в тот же срок предоставить Покупателю мотивированные возражения.

В случае непредоставления Акта сверки расчетов в установленные в настоящем договоре сроки, Покупатель вправе приостановить оплату за товар по поставкам, осуществленным в течение сверяемого периода, до момента предоставления Поставщиком Покупателю подписанного уполномоченным представителем Поставщика и заверенного печатью Поставщика Акта сверки расчетов.

В случае если Покупатель не получит возражения от Поставщика относительно представленной сверки, то задолженность считается подтвержденной Поставщиком. Фактом, подтверждающим отправку, является распечатка текста с электронной почты.

Представленные Акты сверки взаимных расчетов представляют собой документы бухгалтерского оформления, которые отражают движение продукции (работ, услуг, санкций) и денежных средств между двумя контрагентами за определенный период времени либо дату и наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.

Со стороны ООО «ПРОФИЛЬ СПб», Акты сверки расчетов подписаны Генеральным директором общества, ФИО4. Подпись Генерального директора общества на Актах сверки расчетов, оттиск печати общества, соответствуют образцу подписи/печати, образцы которых представлены на копии банковской карточки (приложение № 8 к Отзыву). Согласно имеющимся у Ответчика сведениям, на ФИО4, в том числе, были возложены полномочия по организации бухгалтерского учета ООО «ПРОФИЛЬ СПб». Приказом № 15 от 20.07.2015 г. ФИО4 назначена главным бухгалтером общества (приложение № 9 к Отзыву).

Акты сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2021 г., 31.12.2021 г., 31.03.2022 г., 05.04.2022 г., подписаны полномочным представителем Истца без замечаний, без разногласий, без актов расхождений. Акты сверки заверены печатью Истца. В данных Актах сверки Истец полностью признает отсутствие просроченной задолженности Ответчика в период, начиная с 30.09.2021 по 05.04.2022 г., те до фактического полного расчета Ответчика перед Истцом. Окончательный расчет произведен 06.04.2022 г., платежным поручением № 10701. В силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны свободны в заключении Договора, а также в определении его условий.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата поставленного товара происходит с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренным договором поставки.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение договорных обязательств истец вправе взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку.

Представленная договором возможность приостановления платежей не противоречит требованиям ст. 328, 516 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 177 АПК РФ (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Михайлов П.Л.