Резолютивная часть решения от 29 октября 2024 г. по делу № А04-5240/2024

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-5240/2024
г. Благовещенск
29 октября 2024 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна,

Протокол вел секретарь судебного заседания Р.В. Галичанина, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционерного общества

"Специализированный застройщик Благовещенскстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Амурской области "Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о внесении изменений в государственный контракт, третьи лица: Правительство Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>),

Администрация Сковородинского муниципального округа (ОГРН <***>, ИНН <***>),

общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая Компания Сковородинская" (ОГРН <***>, ИНН <***>),

общество с ограниченной ответственностью "Сковородинская водоснабжающая компания" (ОГРН <***>, ИНН <***>), общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное объединение

"Благовещенскпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>),

акционерное общество "Благсантехмонтаж" (ОГРН <***>, ИНН <***>), Министерство строительства и архитектуры Амурской области (ОГРН <***>,

ИНН <***>),

общество с ограниченной ответственностью "Сковородинский завод стройматериалов" (ОГРН <***>, ИНН <***>), общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектЦентр" (ОГРН <***>, ИНН <***>);

федеральное бюджетное учреждение "Федеральный центр строительного контроля" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии в заседании: от истца: ФИО1 – дов. от 08.07.2024, ФИО2 – дов. от 31.05.2023, от ответчика: ФИО3 – дов. № 40 от 08.12.2023 ООО «СтройПроектЦентр»: ФИО4 –директор

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

внести изменения в п. 5.1 государственного контракта № 69 от 28.04.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Центр культурного развития (ЦКР) с залом на 265 посадочных мест», заключенного государственным казенным учреждением Амурской области "Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и акционерным обществом "Специализированный застройщик Благовещенскстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>), изложив его в следующей редакции:

Сроки выполнения работ: начало работ: со следующего дня, следующего за днем заключения контракта. Окончание работ: не позднее 30.12.2025 года.

Взыскать с государственного казенного учреждения Амурской области "Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу акционерного общества "Специализированный застройщик Благовещенскстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>)- 6 000 руб. – расходы по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья А.А. Стовбун