Резолютивная часть решения от 8 февраля 2018 г. по делу № А12-35387/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-35387/2017 «08» февраля 2018 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Екатерины Борисовны, при ведении протокола судебного заседания помощником секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании денежных средств,

и по встречному исковому заявлению государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, директор Общества, паспорт, от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 09.11.2017 № 56,

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить в части. Взыскать с государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в сумме 1 156 000 руб. и неустойку в размере 15 230 руб. 32 коп. за период с 02.08.2017 по 21.09.2017, а также судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 10 000 руб. В удовлетворении остальной части требований отказать.

Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 274 839 руб. за период с 14.01.2017 по 01.08.2017. В удовлетворении остальной части требований

отказать.

Путем зачета первоначального и встречного иска окончательно взыскать с государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму в размере 906 391 руб. 32 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 24 руб. 60 коп. и по встречному иску в размере 8 231 руб. 73 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 13.02.2018.

Судья Е.Б. Смагоринская