Резолютивная часть решения от 12 ноября 2018 г. по делу № А73-3612/2018

95/2018-157024(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть

дело № А73-3612/2018
г. Хабаровск
12 ноября 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе

судьи Ж.А. Усенко,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.Н. Крисюк рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительно-дорожные машины» (ОГРН <***>, ИНН <***>, местонахождения: 680015, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Светлое» (ОГРН <***>, ИНН <***> ¸ местонахождения: 682480, Хабаровский край, Охотский район, рабочий <...> Победы, дом 33)

о взыскании 21 570 214, 61 рублей

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Светлое»

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-дорожные машины»

о взыскании 41 019 061, 49 рублей

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Светлое» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно- дорожные машины» неустойку в сумме 1 571 224 рубля 23 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9 531 рубль.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

Возвратить ФИО1 из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 5 652 рубля, уплаченную по чеку-ордеру от 12.03.2018г № 525 за общество с ограниченной ответственностью «Строительно-дорожные машины».

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-дорожные машины» в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Светлое» основной долг в сумме 11 685 064 рубля 96 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 982 767 рублей 64 коп., неустойку в сумме 11 651 189 рублей 96 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей и расходы по оплате экспертизы в сумме 139 050 рублей.

Путем зачета требований первоначального и встречного исков взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- дорожные машины» в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Светлое» основной долг в сумме 11 685 064 рубля 96 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 982 767 рублей 64 коп., неустойку в сумме 10 079 965 рублей 73 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 190 469 рублей и расходы по оплате

экспертизы в сумме 139 050 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Ж.А. Усенко