СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 мая 2021 г. по делу № А40-77919/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109788_28826776

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-77919/20-19-575
г. Москва
25 мая 2021 года
Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Дидык А.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52» (ИНН 7804490157)

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология" (ИНН 7703617713)

о взыскании денежных средств в размере 3 222 930 руб.,

по встречному иску ООО "БАУЭР Технология" к АО «Управление буровых работ – 52» о взыскании 13 125 713, 25 руб.

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мосты и тоннели» (117545, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 1-Й ДОРОЖНЫЙ, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ 20, ОГРН: 1165001050785, Дата присвоения ОГРН: 16.02.2016, ИНН: 5001107429)

с участием: от истца – Бикина К.Е. по доверенности; от ответчика – Калашникова А.А. по доверенности; третье лицо – не явился (о времени и месте извещен надлежащим образом).

РЕШИЛ:

Требование Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52» удовлетворить в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология" в пользу Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52» 373.715 руб. 00 коп. неустойки за нарушение сроков, установленных графиком строительства объекта, 200.000 руб. 00 коп. убытков, связанных с мобилизацией, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 14.474 руб. 00 коп.

В остальной части иска – отказать.

Требования Общества с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология" по встречному иску удовлетворить в части.

Взыскать с Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52» в пользу Общества с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология" 284.420 руб. 26 коп. задолженности, а также 8.688 руб. расходы по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска – отказать. С учетом произведенного судом взаимозачета требований.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология" в пользу Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52» денежные средства в размере 289.294 руб. 74 коп, а также разницу по уплате государственной пошлины в сумме 5.786 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: С.В. Подгорная