СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 декабря 2022 г. по делу № А39-8249/2022

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

15/2022-61358(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А39-8249/2022
город Саранск
06 декабря 2022 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная монтажная компания" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 1 270 527 рублей 92 копейки и судебных расходов, при участии:

от истца: ФИО2 – представителя по доверенности от 23.03.2022, от ответчика: ФИО3 – пре5дставителя по доверенности от 10.11.2022,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования Некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная монтажная компания" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 1 020 194 рубля 87 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 20641 рубль.

В остальной части иска отказать.

Возвратить Некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 847 рублей, оплаченную по платежному поручению № 3420 от 06.09.2022.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 20.12.2021 4:13:58

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна