Решение от 17 мая 2019 г. по делу № А56-33047/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения


17 мая 2019 года Дело № А56-33047/2019



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,


рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (адрес: Россия 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15, ОГРН: <***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Доступный сервис» (адрес: Россия 191167, Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 8, ОГРН: <***>)

о взыскании 221 243,45 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту от 01.03.2018 № 349/2017-ЭА,

ответчик заявил в отзыве ходатайство о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также заявил ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства для исследования дополнительных обстоятельств и доказательств (иных доводов не приведено),

работы по вагону № 8113 подлежали выполнению до 29.03.2018, в то время как о препятствиях выполнения работ ответчик заявлял после истечения названного срока выполнения работ (письма от 09.04.2018, 08.05.2018),

ответчик в отзыве сослался на оплату пени по вагону № 8113 платежным поручением от 29.05.2018 № 152, не представив его в материалы дела,

работы по вагону № 3022 подлежали выполнению до 14.05.2018, между тем в письме от 08.05.2018 № 2018/05/08-025 о препятствиях выполнения работ по данному вагону ответчик не заявил,

довод ответчика об утверждении нового плана-графика не подтвержден документально, ответчик не представли данный план-график,

при отсутствии Положения по пропускному и внутриобъектному режимам ответчик о приостановлении работ не заявило,

суд не находит оснований для уменьшения неустойки,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

отклонить ходатайства общества с ограниченной ответственностью «ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС» о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, о применении положений статьи 333 ГК РФ.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС» в пользу Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта 221 243,45 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту от 01.03.2018 № 349/2017-ЭА и 7425 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.



Судья Косенко Т.А.