Решение от 28 июля 2022 г. по делу № А60-18970/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А60-18970/2022
28 июля 2022 года
г. Екатеринбург



Резолютивная часть решения объявлена 22 июля 2022 года

Полный текст решения изготовлен 28 июля 2022 года


Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В. Высоцкой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 (до и после перерыва) рассмотрел в судебном заседании дело № А60-18970/2022 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Регион-ресурс" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Промстроймонтаж" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 434 736 руб. 65 коп.,

при участи в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «ТОРЭКС» (ИНН <***> ОГРН <***>),


при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 31.12.2021 (до и после перерыва),

от ответчика: представители не явились, извещены надлежащим образом (до и после перерыва),

от третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора: до перерыва представитель не допущен в судебное заседание ввиду отсутствия диплома о высшем юридическом образовании, после перерыва явку не обеспечили, извещены.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

От истца 13.07.2022 поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

В судебном заседании 20.07.2022 судом объявлен перерыв до 22.07.2022.

От истца 21.07.2022 поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

Других ходатайств и заявлений в суд не поступало.


Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Регион-ресурс" обратилось в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Промстроймонтаж" о взыскании 1 434 736 руб. 65 коп., в том числе задолженности по договору подряда № 2021-038 от 29.03.2021 в размере 1 396 235 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.12.2021 по 14.03.2022 в размере 38 501 руб. 65 коп., с продолжением начисления по день фактической оплаты задолженности.

От истца 21.06.2022 поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, просит взыскать задолженность по договору подряда № 2021-038 от 29.03.2021 в размере 1 396 235 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.12.2021 по 31.03.2022 в размере 51 507 руб. 68 коп.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные уточнения.

Уточнения приняты судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик отзыв в материалы деда не представил, однако ранее в судебном заседании указал, что задолженность не оспаривают.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между обществом с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Регион-Ресурс" (заказчик) (далее – ООО «ГК «Регион-Ресурс», истец) и обществом с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж" (подрядчик) (далее – ООО «ПромСтройМонтаж», ответчик) заключен договор подряда № 2021-038 от 29.03.2021 (далее - Договор), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу согласно Спецификации, Технического задания и/или чертежей, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.1 Договора).

Согласно п. 2.1 Договора, сумма настоящего договора и порядок оплаты согласовывается сторонами в Спецификации. Стоимость товара, услуг, доставки и иные расходы, связанные с выполнением договора указываются в Спецификации (п. 2.2 Договора).

Согласно спецификации № 1 стоимость товара, работ составляет 653 655 руб. 00 коп.

В спецификации № 2, стороны определили следующую стоимость товара, работ и услуг – 1 171 125 руб. 00 коп.

В п. 4.2, 4.3 стороны согласовали сроки выполнения работ, так работы по настоящему договору начинают выполняться в течение 7 рабочих дней с момента поступления оплаты аванса на расчетный счет Подрядчика. Работы по настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить в течение срока указанного в Спецификации к настоящему договору при выполнения Заказчиком условий указанных в пп.2.1, 3.3 настоящего договора, срок исчисляется от более позднего события.

В спецификации № 1, стороны согласовали сроки поставки, монтажа и пуско-наладки:

- Готовность к отгрузке в течение 35 рабочих дней с момента предоплаты,

- Доставка в течение 5 рабочих дней с момента оплаты согласно п.1.2,

- Выполнение монтажных работ в течение 20 рабочих дней после доставки на склад Заказчика.

Сроки для исполнения обязательств по спецификации № 2, установлены сторонами следующим образом:

- Готовность к отгрузке в течение 35 рабочих дней с момента предоплаты,

- Доставка в течение 5 рабочих дней с момента оплаты согласно п.1.2,

- Выполнение монтажных работ в течение 20 рабочих дней после доставки на склад Заказчика.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно пункту 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор).

Исследовав условия поименованного выше договора, суд квалифицирует его как смешанный договор, содержащий элементы договора подряда (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации), договора поставки (глава 30 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным.

В соответствии с п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданского кодекса Российской Федерации или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В силу ст. 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Из материалов дела следует, что стороны в спецификациях согласовали следующий порядок оплат в рамках исполнения договора, так согласно спецификации № 1 установлен следующий порядок оплат:

- Предоплата в размере 70,00 % , что составляет 457 558 руб. 50 коп. в т.ч. НДС 20% - в течение 2 календарных дней с момента подписания спецификации

- Оплата в размере 20,00 % , что составляет 130 731 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% - в течение 2 календарных дней с момента уведомления о готовности к отгрузке

- Окончательный платеж в размере 10,00 % , что составляет 65 365 руб. 50 коп. в т.ч. НДС 20% - в течение 2 календарных дней с момента уведомления о готовности к сдаче выполненных работ

В спецификации № 2 установлен следующий порядок оплаты:

- Предоплата в размере 70,00 % , что составляет 819 787 руб. 50 коп. в т.ч. НДС 20% - в течение 2 календарных дней с момента подписания спецификации,

- Оплата в размере 20,00 , что составляет 234 225 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% - в течение 2 календарных дней с момента уведомления о готовности к отгрузке,

- Окончательный платеж в размере 10,00 % , что составляет 117 112 руб. 50 коп. в т.ч. НДС 20% - в течение 2 календарных дней с момента уведомления о готовности к сдаче выполненных работ.

Истец указывает, что им во исполнение условий договора в адрес ответчика была перечислена сумма в размере 1 396 235 руб. 00 коп. (стоимость оборудования) с учетом доставки, факт оплаты подтверждается платежными поручениями № 1194 от 20.04.2021, № 1333 от 27.04.2021, № 5197 от 12.10.2021.

От ответчика в адрес истца 08.11.2021 поступило письмо о готовности поставить товар в период с 08.11.2021 по 14.11.2021, на что истцом было направлено письмо о готовности принять оборудование.

Вместе с тем как указывает истец, оборудование в адрес истца не было поставлено в указанный период ответчиком. Истец направил в адрес ответчика письмо от 17.11.2021 о том, что отказывается от части договора по выполнению работ по монтажу и пуско-наладке, однако ответа от ответчика в адрес истца не поступило.

Поскольку ответчик перестал выходить на связь, оборудование не поставил, истцом было принято решение отказаться от исполнения договора подряда, заключенного между истцом и ответчиком, на что ответчику было указано в претензии от 06.12.2021, а также в претензии истец просил ответчика ввиду неисполнения обязательств по договору вернуть денежные средства, однако требования истца ответчиком не исполнено, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик отзыв в материалы дела не представил, в судебном заседании возражений на заявленные требования истца не заявил, сумму долга не оспаривает. Доводы истца о том, что оборудование не поставлено в его адрес не опроверг. Доказательств возврата денежных средств перечисленных истцом в счет исполнения договора в материалы дела ответчик не представил (ст. 65 АПК РФ).

Поскольку ответчик не исполнил обязательства предусмотренные договором, требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 1 396 235 руб. 00 коп. являются обоснованными, правомерными и подлежащими удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.12.2021 по 31.03.2022 в размере 51 507 руб. 68 коп. (с учетом уточнения).

Согласно п. 4 ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Суд, проверив расчет процентов, признает его верным, контррасчет ответчиком не представлен, требования о снижении заявленной суммы процентов ответчик не заявил, в связи с чем требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению в заявленном размере с учетом уточнения.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в размере 27 347 руб. 00 коп., недоплаченная часть государственной пошлины подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Регион-Ресурс" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 447 742 руб. 68 коп., в том числе: задолженность по договору подряда № 2021-038 от 29.03.2021 в размере 1 396 235 руб. 00 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.12.2021 по 31.03.2022 в размере 51 507 руб. 68 коп., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 27 347 руб. 00 коп.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 130 руб. 00 коп.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».



Судья Е.В. Высоцкая