СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 мая 2017 г. по делу № А40-195893/2015

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

51_15832391

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-195893/15-117-1628
11 мая 2017 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, в порядке ст. 18 АПК РФ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Денисовым Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1027739151285)

к обществу с ограниченной ответственностью «РУСАЛЬЯНС СТРОЙ» (ОГРН 1103528008033)

о взыскании по договору субподряда № 1638-2014/СМР от 22 июля 2014 года неотработанного аванса в размере 1 544 847 852 руб. 80 коп., процентов за пользование авансом, как коммерческим кредитом, в размере 120 015 367 руб. 56 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 454 261 087 руб. 35 коп., неустойки за непредоставление обеспечения по отработке/возврату авансовых средств в размере 53 142 766 руб. 13 коп.,

по встречному иску о взыскании по договору субподряда № 1638-2014/СМР от 22 июля 2014 года долга в размере 353 426 656 руб. 18 коп., неустойки в размере 39 301 044 руб. 17 коп.,

третьи лица – Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации», временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛЬЯНС СТРОЙ», Трулов Максим Владимирович

при участии:

от истца – Михалев Д.В., по дов. № 34/6/2-150Д от 28 сентября 2016 года; от ответчика – Лобовиков М.Ю., по дов. № б/н от 11 мая 2017 года;

от третьих лиц – не явились, извещены.

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное

управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального

строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛЬЯНС

СТРОЙ» по договору субподряда № 1638-2014/СМР от 22 июля 2014 года долг в размере 353 426 656 руб. 18 коп., неустойку в размере 39 301 044 руб. 17 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального строительства» из дохода федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 6 000 руб. На возврат государственной пошлины выдать справку.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова