Резолютивная часть решения от 16 июля 2024 г. по делу № А67-1743/2024Арбитражный суд Томской области (АС Томской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) г. Томск Дело № А67-1743/2024 16.07.2024 Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной, при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания Н.М. Набатниковой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента капитального строительства Администрации города Томска об уточнении размера исковых требований в рамках дела по исковому заявлению Департамента капитального строительства Администрации города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу «Строительное управление томской домостроительной компании» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 143 862,95 руб. неустойки в виде штрафа, начисленной в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту № 16 от 18.02.2021, третьи лица: акционерное общество «Том-Дом Томской домостроительной компании» (ИНН <***>, ОГРН <***>), Счетная палата города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>), в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд взыскать с акционерного общества «Строительное управление томской домостроительной компании» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Департамента капитального строительства Администрации города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>) 114 386,30 руб. неустойки. В удовлетворении остальной части требований отказать. Взыскать с акционерного общества «Строительное управление томской домостроительной компании» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 2 444 руб. государственной пошлины. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области. Судья Н.Н. Какушкина Суд:АС Томской области (подробнее)Истцы:Департамент капитального строительства администрации Города Томска (подробнее)Ответчики:АО "Строительное управление Томской домостроительной компании" (подробнее)Судьи дела:Какушкина Н.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
