Резолютивная часть решения от 16 мая 2017 г. по делу № А74-3103/2017АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) 16 мая 2017 года Дело № А74-3103/2017 Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Т.В. Чумаченко рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Мельбура» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Абазинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 15 571 руб. 27 коп. неустойки, в том числе 4716 руб. 42 коп. неустойки по договору от 07.11.2011 № 112/Т за период с 11.11.2013 по 18.04.2016 и 10 854 руб. 85 коп. неустойки за период с 19.04.2016 по 05.10.2016, а также 12 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя. Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд удовлетворить частично иск и заявление о взыскании судебных расходов: взыскать с государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Абазинское дорожное ремонтно-строительное управление» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мельбура» 10 144 (десять тысяч сто сорок четыре) руб. 72 коп. неустойки за период с 19.04.2016 по 05.10.2016, а также 1 869 (одну тысячу восемьсот шестьдесят девять) руб. 16 коп. расходов по уплате государственной пошлины и 3 909 (три тысячи девятьсот девять) руб. 01 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя. Отказать в удовлетворении остальной части иска и заявления о взыскании судебных расходов. Решение подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия. Судья Т.В. Чумаченко Суд:АС Республики Хакасия (подробнее)Истцы:ООО "МЕЛЬБУРА" (подробнее)Ответчики:ГУП Республики Тыва "Абазинское дорожное ремонтно-строительное управление" (подробнее) |