Решение от 23 марта 2022 г. по делу № А79-11839/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/



Именем Российской Федерации




Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-11839/2021
г. Чебоксары
23 марта 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2022 года.


Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Релематика", ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 428020, г. Чебоксары, Чувашская Республика, пр. И.Я. Яковлева д. 1

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛенЭлектроМонтажСтрой", ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 190000, <...>, пом. 7Н

обществу с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой", ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 190000, г. Санкт - Петербург, г. Санкт - Петербург, пер. Пирогова д. 8/3, пом. 7 Н

обществу с ограниченной ответственностью "Рубеж-ЭнергоСтрой", ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 190000, г. Санкт - Петербург, г. Санкт - Петербург, пер. Пирогова д. 8/3, пом. 7 Н

о взыскании 2 377 256 руб. 17 коп.,

при участии:

от истца ФИО1 по доверенности от 10.01.2022 №3 (сроком по 31.01.2023),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Релематика" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛенЭлектроМонтажСтрой", обществу с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой", обществу с ограниченной ответственностью "Рубеж-ЭнергоСтрой" о взыскании 2 377 256 руб. 17 коп., в том числе:

- солидарно с ответчиков 2 151 641 руб. 20 коп. задолженности по спецификации №1 от 09.11.2016 к договору поставки №215/ПА-2016 от 03.11.2016,

- солидарно с ответчиков 127 494 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.10.2020 по 23.12.2021 и далее по день фактической оплаты долга,

- с ООО "Рубеж-РемСтрой" 49 060 руб. 43 коп. неустойки по договору поручительства от 23.08.2021 за период просрочки с 28.10.2021 по 23.12.2021 и далее по день фактической оплаты долга в размере 0,04% за каждый день просрочки,

- с ООО "Рубеж-ЭнергоСтрой" 49 060 руб. 43 коп. неустойки по договору поручительства от 23.08.2021 за период просрочки с 28.10.2021 по 23.12.2021 и далее по день фактической оплаты долга в размере 0,04% за каждый день просрочки.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиками обязательств по оплате выполненных истцом шеф-наладочных работ по договору поставки №215/ПА-2016 от 03.11.2016 и обязательств по договору поручительства от 23.08.2021.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.

Ответчики не явились, мотивированные отзывы не представили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчиков.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил.

03.11.2016 общество с ограниченной ответственностью "Релематика" (поставщик) и общество с ограниченной ответственностью "ЛенЭлектроМонтажСтрой" (покупатель) заключили договор поставки №215/ПА-2016, по условиям которого поставщик обязуется поставить и передать покупателю, а покупатель обязуется оплатить и обеспечить приемку комплектного и разрозненного оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара (далее по тексту - продукция), указанного в Спецификациях, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.2 договора наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена и сроки, условия и порядок поставки продукции, форма расчетов, грузополучатель, способ поставки, отгрузочные реквизиты и иные условия согласованы сторонами в спецификациях к настоящему договору (далее - Спецификация), являющейся приложениями к настоящему договору.

В соответствии с пунктом 9.1 договора цена и условия оплаты продукции устанавливается в рублях и указывается в Спецификациях. В цену продукции входят все расходы поставщика по доставке продукции к месту назначения и надлежащей передаче продукции грузополучателю, если иное не предусмотрено Спецификацией. В цену продукции входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой продукции.

Согласно Спецификации №1 от 09.11.2016 стоимость продукции и шеф-наладочных работ составляет 87`856`434 руб. 95 коп.

Продукция изготавливается по картам заказа 434419-01-00-3301; 434419-02-00-3301; 434419-02-00-3302, которые являются неотъемлемой частью данной спецификации.

Условия оплаты:

- аванс в размере 10% от суммы Спецификации №1 в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора и Спецификации №1 и выставления счета на оплату;

- текущий платеж 85% от суммы Спецификации №1 в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней после отгрузки продукции и подписания товарной накладной ТОРГ-12 и/или транспортной накладной;

- окончательный платеж 5% от суммы Спецификации №1 в течение 10 календарных дней после проведения шеф-наладочных работ и после подписания акта сдачи-приемки работ или с даты, когда работы считаются принятыми.

Условия отгрузки: при условии поступления оплаты в размере 10% по настоящей Спецификации №1.

Срок изготовления продукции: 60 дней после подписания Спецификации №1, получения поставщиком "Задания заводу на изготовление продукции" и поступления аванса в размере 10% по Спецификации №1.

Стоимость работ сформирована из перечня работ в соответствии с Приложением №2 к настоящему договору. При выполнении поставщиком работ, не содержащихся в перечне работ (Приложение №2), оплачиваются заказчиком дополнительно.

Согласно актам №705-2020 от 30.09.2020 (по 1 этапу) на сумму 1`069`171 руб. 20 коп. и №958-2020 от 31.01.2021 (по 2 этапу) на сумму 282`470 руб. поставщик выполнил шеф-наладочные работы продукции РЗА на общую сумму 2`351`641 руб. 20 коп. Факт выполнения шеф-наладочных работ покупателем не оспорен, претензий по качеству покупателем не предъявлено.

Покупатель оплату по актам №705-2020 от 30.09.2020, №958-2020 от 31.01.2021 в полном объеме не произвел.

Задолженность ООО "ЛенЭлектроМонтажСтрой" перед истцом составила 2`151`641 руб. 20 коп.

Наличие задолженности подтверждается актами сверки взаимных расчетов от 08.02.2021, от 30.11.2021, подписанными сторонами.

Гарантийными письмами от 19.02.2021 №9-ГД, от 13.04.2021 №13-ГД, от 06.08.2021 №115-9 ООО "ЛенЭлектроМонтажСтрой" обязалось произвести оплату за выполненные шеф-наладочные работы согласно Спецификации №1 от 09.11.2016 к договору поставки №215/ПА-2016 от 03.11.2016.

23.08.2021 общество с ограниченной ответственностью "Релематика" (кредитор), общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой" (поручитель 1) и общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-ЭнергоСтрой" (поручитель 2) заключили договор поручительства, согласно которому каждый поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение покупателем обществом с ограниченной ответственностью "ЛенЭлектроМонтажСтрой" (ООО "ЛЭМС"), ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 190000, <...>, офис 7Н (далее - покупатель), своих денежных обязательств по спецификации №1 к договору № 215/ПА-2016 от 03.11.2016, заключенному между кредитором и покупателем (далее - договор поставки) в том же объеме, как и покупатель, включая выплату основного долга, уплату процентов, предусмотренных договором; уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства покупателем.

Согласно пункту 1.2 договора поручительства поручителям известно, что просрочка по договору поставки со стороны покупателя уже наступила. Размер задолженности по основному долгу в виде части стоимости выполненных шеф-наладочных работ составляет 2`151`641 (Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) руб. 20 коп., в том числе НДС 20%.

Поручители дают совместное поручительство и отвечают перед кредитором солидарно. Кредитор вправе требовать исполнения от поручителей как совместно, так и от любого из них в отдельности полностью или в части (пункт 1.3 договора поручительства).

Поручители ознакомились в полном объеме с договором поставки, спецификацией №1 к договору поставки, актами №705-2020 от 30.09.2020 и №958-2020 от 31.01.2021, актом сверки взаимных расчетов № 212 за период 01.01.2021 - 08.02.2021 и замечаний/претензий к данным документам не имеют (пункт 1.4 договора поручительства).

В соответствии с пунктом 2.1 договора поручительства кредитор вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у покупателя или поручителей либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с поручителей и/или покупателя. Поручители обязаны удовлетворить требования кредитора по договору поставки в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения от кредитора требования об исполнении обязательств. Требование направляется кредитором по адресам поручителей, указанным в настоящем договоре. За несвоевременное удовлетворение требования кредитора каждый поручитель обязуется уплатить кредитору неустойку в размере 0,04 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до дня фактической оплаты.

В случае, если кто-либо из поручителей оплатит задолженность покупателя перед кредитором по договору поставки, к нему переходят права кредитора в объеме фактически удовлетворенных требований (пункт 2.2 договора поручительства).

Поручительство по настоящему договору выдано до 31.12.2022 и действует до полного погашения задолженности покупателя по спецификации №1 к договору поставки перед кредитором (пункт 3.1 договора поручительства).

Ненадлежащее исполнение обязательств по оплате послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Правоотношения, возникающие в связи с заключением договора подряда, регулируются главой 37 ГК РФ.

Из положений статьи 711 ГК РФ следует, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В порядке пункта 1 статьи 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

Статьей 363 ГК РФ установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

В силу положений статьи 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ доказательства полной оплаты работ, выполненных по актам №705-2020 от 30.09.2020, №958-2020 от 31.01.2021, ответчиками суду не представлены.

На основании изложенного суд находит требование истца о взыскании долга в размере 2151641 руб. 20 коп. правомерным и подлежащим удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании в солидарном порядке с ответчиков 127`494 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.10.2020 по 23.12.2021 и далее по день фактической оплаты долга.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Поскольку материалами дела подтверждено ненадлежащее исполнение ответчиками обязательства по оплате работ, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами заявлено истцом правомерно.

Проверив представленный истцом расчет, суд удовлетворяет требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 181`432 руб. 50 коп. за период с 13.10.2020 по 16.03.2022 (день вынесения решения) и далее по день фактического исполнения обязательств.

Истец также просит взыскать:

- с ООО "Рубеж-РемСтрой" 49`060 руб. 43 коп. неустойки по договору поручительства от 23.08.2021 за период просрочки с 28.10.2021 по 23.12.2021 и далее по день фактической оплаты долга в размере 0,04% за каждый день просрочки,

- с ООО "Рубеж-ЭнергоСтрой" 49`060 руб. 43 коп. неустойки по договору поручительства от 23.08.2021 за период просрочки с 28.10.2021 по 23.12.2021 и далее по день фактической оплаты долга в размере 0,04% за каждый день просрочки.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2.1 договора поручительства поручители обязаны удовлетворить требования кредитора по договору поставки в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения от кредитора требования об исполнении обязательств. За несвоевременное удовлетворение требования кредитора каждый поручитель обязуется уплатить кредитору неустойку в размере 0,04 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до дня фактической оплаты.

Так как материалами дела подтверждено неисполнение поручителями своих обязательств в установленные договором поручительства сроки, требование истца о начислении неустойки за период с 28.10.2021 по 23.12.2021 и далее по день фактической оплаты долга является обоснованным.

Проверив расчет пени, суд удовлетворяет требование о взыскании неустойки с ООО "Рубеж-РемСтрой" в сумме 120 491 руб. 91 коп. за период с 28.10.2021 по 16.03.2022 (день вынесения решения); с ООО "Рубеж-ЭнергоСтрой" в сумме 120 491 руб. 91 коп. за период с 28.10.2021 по 16.03.2022 (день вынесения решения).

По смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). В этой связи суд считает правомерным требование истца о взыскании неустойки по день фактической оплаты долга.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчиков по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью "ЛенЭлектроМонтажСтрой", общества с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой", общества с ограниченной ответственностью "Рубеж-ЭнергоСтрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Релематика" 2 151 641 (Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) руб. 20 коп. задолженности по спецификации №1 от 09.11.2016 к договору №215/ПА-2016 от 03.11.2016, 181 432 (Сто восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать два) руб. 50 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.10.2020 по 16.03.2022, 33 446 (Тридцать три тысячи четыреста сорок шесть) руб. расходов по государственной пошлине, с 17.03.2022 начисление процентов за пользование чужими денежными средствами производить по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставка Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Релематика" 120 491 (Сто двадцать тысяч четыреста девяносто один) руб. 91 коп. неустойки за период с 28.10.2021 по 16.03.2022 и с 17.03.2022 по день фактической оплаты долга в сумме 2 151 641 (Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) руб. 20 коп. исходя из 0,04% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 720 (Семьсот двадцать) руб. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Рубеж-ЭнергоСтрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Релематика" 120 491 (Сто двадцать тысяч четыреста девяносто один) руб. 91 коп. неустойки за период с 28.10.2021 по 16.03.2022 и с 17.03.2022 по день фактической оплаты долга в сумме 2 151 641 (Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) руб. 20 коп. исходя из 0,04% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 720 (Семьсот двадцать) руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.


Судья

О.Е. Владимирова