Резолютивная часть решения от 24 мая 2017 г. по делу № А65-28869/2015

1615/2017-100595(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-28869/2015
г. Казань
25 мая 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан

в составе председательствующего судьи Сотова А.С.,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания

помощником судьи Мухамадеевой Н.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истца - общества с ограниченной ответственностью" СТК Элит-Сервис", г.Казань

(ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику - закрытому акционерному обществу "Буинская межхозяйственная

строительная организация", г. Буинск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии третьих лиц – общество с ограниченной ответственностью «Буинское

управление строительства», г.Буинск и некоммерческая организация «Государственный

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», г.Казань

о взыскании 2 751 522 рублей задолженности и 825 130 рублей неустойки, по встречному исковому заявлению

закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная строительная

организация" к обществу с ограниченной ответственностью" СТК Элит-Сервис"

о взыскании 750 986 рублей неотработанного аванса и 825 130 рублей неустойки с участием представителей:

от истца – ФИО1, директор, ФИО2, доверенность от 28.10.2015г. от ответчика –ФИО3 по доверенности от 10.08.2016г.

от третьего лица (ГЖФ) – ФИО4, доверенность от 02.06.2016г. от третьего лица (Буастрой) – не явился, извещен

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная строительная организация", г. Буинск в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТК Элит-Сервис", г.Казань всего 2 531 938 рублей 57 копеек, из них 2 159 818 рублей 48 копеек задолженности, 303 085 рублей 09 копеек неустойки 27 614 рублей судебных расходов по оплате услуг представителя и 41 421 рублей судебных расходов по оплате судебной экспертизы.

В остальной части первоначального иска отказать. Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТК Элит-Сервис", г.Казань в пользу закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная строительная организация", г. Буинск всего 326 884 рублей 09 копеек, из них 303 085 рублей 09 копеек неустойки и 23 799 рублей судебных расходов по оплате услуг представителя.

В остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет удовлетворенных исковых требований и в окончательном виде взыскать с закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная строительная организация", г. Буинск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТК Элит-Сервис", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 205 054 рублей 48 копеек.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная строительная организация", г.Буинск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 41 865 рублей 76 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТК Элит-Сервис", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 27 787 рублей 81 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судья А.С. Сотов