Решение от 19 февраля 2019 г. по делу № А78-18833/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Резолютивная часть решения

Дело № А78-18833/2018
г.Чита
19 февраля 2019 года
Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи М.В. Сталичновой, рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон исковое заявление администрации городского поселения "Первомайское" муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ИРБИС" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании пени за просрочку исполнения работ по муниципальному контракту №0191300035417000013-0256803-01 в размере 138599,10 руб., штрафа за ненадлежащее исполнение условий контракта в размере 457182,15 руб., руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ИРБИС" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу администрации городского поселения "Первомайское" муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) пени за просрочку исполнения работ по муниципальному контракту №0191300035417000013-0256803-01 в размере 138599,10 руб., штраф за ненадлежащее исполнение условий контракта в размере 457182,15 руб., всего – 595781,25 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ИРБИС" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 14916 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья М.В. Сталичнова