Резолютивная часть решения от 2 декабря 2020 г. по делу № А29-10843/2020Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 143/2020-99683(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-10843/2020 02 декабря 2020 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Онопрейчук И.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Гранд» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о расторжении договора и взыскании неустойки, Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договор от 11 июля 2019 года № 31907992072, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Гранд» и федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации». Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Гранд» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 1 195 830 руб. неустойки, 27 725 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Гранд» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 3 233 руб. государственной пошлины. Выдать исполнительный лист на взыскание неустойки, расходов по уплате государственной пошлины послу вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. Выдать исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход федерального бюджета послу вступления решения в законную силу. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы (в том числе в электронном виде) через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья И.С. Онопрейчук Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в лице филиала "Сев Уралэнергонавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (подробнее)Ответчики:обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания Гранд" (подробнее)Судьи дела:Онопрейчук И.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
