Резолютивная часть решения от 10 апреля 2024 г. по делу № А41-71679/2023

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-71679/23
11 апреля 2024 года
г.Москва



Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному заявлению

ФАУ "ЦАГИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ДИАН-ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договорам подряда: 573 453 руб. 32 коп. по Договору № 32009470305 от 13.10.2020г., 22 203 руб. 32 коп. по Договору № 32009539897 от 27.10.2020г., расходов по уплате государственной пошлины,

по встречному иску ООО "ДИАН-ГРУПП" к ФАУ "ЦАГИ" о взыскании неустойки за нарушение срока оплаты работ по договорам подряда: 197 360 руб. 79 коп. по Договору № 32009470305 от 13.10.2020г., 22 203 руб. 32 коп. по Договору № 32009539897 от 27.10.2020г., расходов по уплате государственной пошлины,

Руководствуясь статьями 110, 167170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "ДИАН-ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФАУ "ЦАГИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 573 453 руб. 32 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 750 руб. 00 коп.

Встречные исковые требования частично.

Взыскать с ФАУ "ЦАГИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ДИАН-ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 18 570 руб. 19 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 625 руб. 13 коп.

В остальной части требований отказать. Произвести зачет требований.

Взыскать с ООО "ДИАН-ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФАУ "ЦАГИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 664 883 руб. 13 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 124 руб. 87 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова



Суд:

АС Московской области (подробнее)

Истцы:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО (подробнее)

Ответчики:

ООО "ДИАН-ГРУПП" (подробнее)

Судьи дела:

Морозова Е.А. (судья) (подробнее)